酒店建设工程合同(2024版)

编号：__________酒店建设工程合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

酒店建设工程合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）名称及资质1.2乙方（承包商）名称及资质1.3丙方（监理单位）名称及资质1.4合同相关术语解释第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资预算第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整条款3.3支付方式及进度3.4税收和费用承担第四章：工程进度及验收4.1工程进度计划4.2工期延误责任4.3工程验收标准4.4验收程序及时间第五章：工程质量及保修5.1工程质量标准5.2质量控制及检测5.3工程保修期限及范围5.4保修责任及处理流程第六章：施工安全及环境保护6.1安全生产责任6.2安全施工措施6.3施工现场管理6.4环境保护及绿色发展第七章：变更及解除合同7.1合同变更条件7.2变更程序及方式7.3合同解除条件7.4解除合同的赔偿责任第八章：违约责任及争议解决8.1违约行为及责任8.2争议解决方式8.3法律适用及争议管辖8.4合同解除后的处理第九章：合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除程序9.4合同终止和解除后的权利义务处理第十章：其他约定10.1合同信息保密10.2合同的转让10.3附件和补充协议10.4合同的修订和补充第十一章：甲方义务和责任11.1甲方提供的施工条件11.2甲方对工程进度和质量的协调11.3甲方对安全生产的监管11.4甲方对工程变更和解除合同的决策第十二章：乙方义务和责任12.1乙方施工资质和能力12.2乙方按照合同约定完成工程12.3乙方对工程质量和安全的负责12.4乙方对工程进度和支付的承诺第十三章：丙方义务和责任13.1丙方对工程监理的职责13.2丙方对工程质量和安全的监督13.3丙方对工程进度和支付的监管13.4丙方对合同履行情况的评估和建议第十四章：附则14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同期限14.4合同附件合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）名称：_________，资质：_________1.2乙方（承包商）名称：_________，资质：_________1.3丙方（监理单位）名称：_________，资质：_________1.4合同相关术语解释：1.4.1工程：指_________1.4.2甲方：指_________1.4.3乙方：指_________1.4.4丙方：指_________第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程投资预算：_________第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：_________3.2价格调整条款：3.2.1价格调整的条件：_________3.2.2价格调整的方式：_________3.3支付方式及进度：3.3.1支付方式：_________3.3.2支付进度：_________3.4税收和费用承担：3.4.1甲方承担的税收和费用：_________3.4.2乙方承担的税收和费用：_________第四章：工程进度及验收4.1工程进度计划：_________4.2工期延误责任：4.2.1工期延误的原因：_________4.2.2工期延误的责任分配：_________4.3工程验收标准：_________4.4验收程序及时间：4.4.1验收程序：_________4.4.2验收时间：_________第五章：工程质量及保修5.1工程质量标准：_________5.2质量控制及检测：5.2.1质量控制的方式：_________5.2.2质量检测的标准和程序：_________5.3工程保修期限及范围：5.3.1保修期限：_________5.3.2保修范围：_________5.4保修责任及处理流程：5.4.1保修责任：_________5.4.2保修处理流程：_________第六章：施工安全及环境保护6.1安全生产责任：_________6.2安全施工措施：_________6.3施工现场管理：_________6.4环境保护及绿色发展：_________第八章：变更及解除合同8.1合同变更条件：_________8.2变更程序及方式：_________8.3合同解除条件：_________8.4解除合同的赔偿责任：_________第九章：违约责任及争议解决9.1违约行为及责任：_________9.2争议解决方式：_________9.3法律适用及争议管辖：_________9.4合同解除后的处理：_________第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件：_________10.2合同终止条件：_________10.3合同解除程序：_________10.4合同终止和解除后的权利义务处理：_________第十一章：其他约定11.1合同信息保密：_________11.2合同的转让：_________11.3附件和补充协议：_________11.4合同的修订和补充：_________第十二章：甲方义务和责任12.1甲方提供的施工条件：_________12.2甲方对工程进度和质量的协调：_________12.3甲方对安全生产的监管：_________12.4甲方对工程变更和解除合同的决策：_________第十三章：乙方义务和责任13.1乙方施工资质和能力：_________13.2乙方按照合同约定完成工程：_________13.3乙方对工程质量和安全的负责：_________13.4乙方对工程进度和支付的承诺：_________第十四章：附则14.1合同签订日期：_________14.2合同生效日期：_________14.3合同期限：_________14.4合同附件：_________甲方签字：_________乙方签字：_________丙方签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：质量控制与监督1.1甲方应指派专业人员进行工程质量的监督和控制，确保工程质量符合合同约定的标准。1.2甲方有权对工程质量进行不定期的检查和验收，乙方应积极配合，提供相关资料和记录。1.3甲方对工程质量有异议时，有权要求乙方进行修复或重新施工，乙方应承担由此产生的费用。附加条款二：工程进度管理2.1甲方应按照合同约定的进度计划进行工程的管理和协调，确保工程按时完成。2.2甲方应协助乙方解决施工过程中可能遇到的问题，包括但不限于施工许可、相邻关系等。2.3甲方有权对乙方的施工进度进行监督，并要求乙方提供工程进度的报告。附加条款三：变更管理3.1甲方提出工程变更时，应按照合同约定的变更程序进行，包括但不限于变更申请、变更审批等。3.2甲方应承担因变更产生的额外费用，并根据实际情况调整合同价款。3.3甲方有权根据工程实际情况调整工程内容和规模，但应确保乙方的合法权益不受损害。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：施工质量与安全4.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。4.2乙方应采取必要的安全措施，保障施工现场的安全，防止事故的发生。4.3乙方应定期向甲方报告施工质量和安全情况，及时解决甲方提出的问题。附加条款五：工程进度保障5.1乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保工程按时完成。5.2乙方应合理安排施工人员和工作计划，确保施工进度的顺利进行。5.3乙方如有工期延误，应提前通知甲方，并采取措施减少对工程的影响。附加条款六：材料与设备供应6.1乙方应按照合同约定的规格和质量要求，提供施工所需的材料和设备。6.2乙方应对提供的材料和设备进行质量检验，确保其符合合同要求。6.3乙方应承担因提供的材料和设备不符合质量要求而产生的费用和责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：第三方中介的职责与义务7.1第三方中介应按照合同约定的职责和义务，进行合同管理和协调。7.2第三方中介应协助甲方和乙方解决合同执行过程中出现的问题，确保合同的顺利履行。7.3第三方中介应定期向甲方和乙方报告合同执行情况，及时沟通和协调各方的需求。附加条款八：第三方中介的费用和支付8.1第三方中介的费用应按照合同约定的金额和支付方式进行。8.2甲方和乙方应按照合同约定的时间和比例支付第三方中介的费用。8.3第三方中介的费用支付应经甲方和乙方双方确认，并纳入合同价款中。附加条款九：第三方中介的变更和解除9.1甲方和乙方如有变更或解除合同的需求，应提前通知第三方中介。9.2第三方中介应按照甲乙方的要求，办理合同变更或解除的手续。9.3合同变更或解除后，第三方中介的费用应根据实际情况进行调整。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细3.施工方案和技术规范4.材料和设备规格书5.施工进度计划6.质量检验标准7.安全施工措施8.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款或拖延支付价款2.甲方未提供施工条件或拖延提供施工条件3.甲方未按约定时间完成工程验收4.乙方未按约定时间完成工程或拖延完成工程5.乙方未按照合同约定的质量标准进行施工6.乙方未采取必要的安全措施或发生安全事故7.第三方中介未按照合同约定的职责和义务进行合同管理8.合同双方未按照约定时间支付第三方中介费用9.合同双方未按照约定内容进行合同变更或解除三、法律名词及解释：1.合同：指双方或多方为明确权利义务而达成的书面协议2.甲方：指合同中承担义务和责任的一方3.乙方：指合同中承担施工和交付义务的一方4.丙方：指合同中承担监理义务的一方5.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定6.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任7.合同解除：指合同双方或一方按照合同约定或法律规定终止合同关系8.第三方中介：指在合同执行过程中提供中介服务的一方四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方拖延支付价款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按时支付价款。如果协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.遇到甲方未提供施工条件或拖延提供施工条件的问题，乙方可以要求甲方按照合同约定提供施工条件。如果甲方拒不履行，乙方可以暂停施工，并依法向法院提起诉讼。3.遇到甲方未按约定时间完成工程验收的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按时完成工程验收。如果协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。4.遇到乙方未按约定时间完成工程或拖延完成工程的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按时完成工程。如果协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。5.遇到乙方未按照合同约定的质量标准进行施工的问题，甲方可以要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。如果乙方拒不履行，甲方可以依法向法院提起诉讼。6.遇到乙方未采取必要的安全措施或发生安全事故的问题，甲方可以要求乙方采取必要的安全措施，并依法向法院提起诉讼。7.遇到第三方中介未按照合同约定的职责和义务进行合同管理的问题，甲方和乙方可以与第三方中介沟通协商，要求其按照合同约定的职责和义务进行合同管理。如果协商无果，甲方和乙方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.酒店建设工程合同适用于酒店建设项目的施工、交付和验收等阶段。2.合同适用于甲方作为业主，乙方作为承包商，丙方作为监理单