2024我国建设施工协议书

编号：__________2024我国建设施工协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024我国建设施工协议书合同目录第一章：协议书概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4甲方（建设单位）名称1.5乙方（施工单位）名称第二章：合同主体2.1甲方（建设单位）的基本情况2.2乙方（施工单位）的基本情况2.3甲方代表的姓名及联系方式2.4乙方代表的姓名及联系方式第三章：工程内容3.1工程建设的具体内容3.2工程建设的标准和质量要求3.3工程建设的进度和工期要求第四章：合同价格4.1工程总价4.2工程款的支付方式和时间4.3价格调整的条件和方式4.4工程决算的方法和时间第五章：施工条件和保障5.1施工场地的提供和条件5.2施工所需的水、电、通信等基础设施5.3施工期间的安全保障措施5.4环保要求和措施第六章：工程质量保修6.1保修范围和期限6.2保修责任和要求6.3保修款项的支付方式第七章：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3违约纠纷的解决方式第八章：合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序第九章：争议解决9.1争议解决的途径9.2仲裁或诉讼的地点和法院第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同解除的条件第十一章：其他约定11.1双方约定的其他事项11.2合同附件第十二章：合同的签字盖章12.1甲方签字盖章12.2乙方签字盖章第十三章：附件13.1施工图纸和技术文件13.2工程量清单和报价单13.3其他相关文件第十四章：合同的修订历史14.1修订日期14.2修订内容及责任人14.3现行版本的日期及责任人合同编号_________第一章：协议书概述1.1项目名称：根据实际情况填写，例如“2024年某城市建设施工项目”1.2项目地点：根据实际情况填写，例如“某市区街道”1.3项目规模：根据实际情况填写，例如“占地面积平方米，建筑面积平方米”1.4甲方（建设单位）名称：根据实际情况填写，例如“某城市建设发展有限公司”1.5乙方（施工单位）名称：根据实际情况填写，例如“某省建筑集团有限公司”第二章：合同主体2.1甲方（建设单位）的基本情况：填写甲方的法定代表人、注册地址、联系方式等2.2乙方（施工单位）的基本情况：填写乙方的法定代表人、注册地址、联系方式等2.3甲方代表的姓名及联系方式：填写甲方负责本项目的主要负责人及其联系方式2.4乙方代表的姓名及联系方式：填写乙方负责本项目的主要负责人及其联系方式第三章：工程内容3.1工程建设的具体内容：详细描述工程的建设内容，包括建筑、安装、装修等3.2工程建设的标准和质量要求：根据实际情况填写，例如“按照《建筑工程质量验收统一标准》进行验收”3.3工程建设的进度和工期要求：根据实际情况填写，例如“工程总工期为X年X个月，分阶段完成”第四章：合同价格4.1工程总价：填写工程的总价，例如“人民币亿元”4.2工程款的支付方式和时间：根据实际情况填写，例如“按工程进度分阶段支付，每完成一个阶段的工程，支付相应的款项”4.3价格调整的条件和方式：根据实际情况填写，例如“工程总价在合同签订后不予调整，特殊情况除外”4.4工程决算的方法和时间：根据实际情况填写，例如“工程决算按照实际完成的工程量和约定的单价进行计算，决算时间为工程完工后X个月内”第五章：施工条件和保障5.1施工场地的提供和条件：根据实际情况填写，例如“甲方负责提供施工场地，保证施工场地符合施工要求”5.2施工所需的水、电、通信等基础设施：根据实际情况填写，例如“甲方负责提供施工所需的水、电、通信等基础设施，保证正常施工使用”5.3施工期间的安全保障措施：根据实际情况填写，例如“乙方负责施工期间的安全保障措施，确保工程施工安全”5.4环保要求和措施：根据实际情况填写，例如“乙方遵守国家和地方的环保法规，采取措施减少施工对环境的影响”第六章：工程质量保修6.1保修范围和期限：根据实际情况填写，例如“保修范围包括建筑结构、设备安装、装修等，保修期限为X年”6.2保修责任和要求：根据实际情况填写，例如“乙方对保修范围内的问题负责修复，保修期间内不得收取任何费用”6.3保修款项的支付方式：根据实际情况填写，例如“保修款项在保修期结束后一次性支付”第七章：违约责任7.1甲方违约责任：根据实际情况填写，例如“甲方未按约定时间支付工程款，应支付违约金”7.2乙方违约责任：根据实际情况填写，例如“乙方未按约定时间完成工程，应支付违约金”7.3违约纠纷的解决方式：根据实际情况填写，例如“违约纠纷通过协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼”第八章：合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序：根据实际情况填写，例如“合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议”8.2合同解除的条件和程序：根据实际情况填写，例如“合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议”第九章：争议解决9.1争议解决的途径：根据实际情况填写，例如“争议通过协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼”9.2仲裁或诉讼的地点和法院：根据实际情况填写，例如“仲裁地点为某市仲裁委员会，诉讼地点为某市人民法院”第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件：根据实际情况填写，例如“合同自双方签字盖章之日起生效”10.2合同的终止条件：根据实际情况填写，例如“合同在工程验收合格后终止”10.3合同解除的条件：根据实际情况填写，例如“合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议”第十一章：其他约定11.1双方约定的其他事项：根据实际情况填写，例如“双方约定工程进度报告的提交时间、方式等”11.2合同附件：填写合同附件的名称，例如“附件一：施工图纸和技术文件”第十二章：合同的签字盖章12.1甲方签字盖章：留白，供甲方签字盖章12.2乙方签字盖章：留白，供乙方签字盖章第十三章：附件第十四章：合同的修订历史14.1修订日期：填写合同修订的日期，例如“2024年1月1日”14.2修订内容及责任人：填写修订的内容和责任人，例如“修订内容：合同价款的支付方式，责任人：甲方代表”14.3现行版本的日期及责任人：填写现行版本的日期和责任人，例如“现行版本日期：2024年1月1日，责任人：甲方代表”甲方代表（签字）：甲方单位（盖章）：乙方代表（签字）：乙方单位（盖章）：签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方变更权甲方有权根据项目实际情况对工程内容、进度、质量要求等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划和方案，并承担因变更产生的额外费用。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，确保施工顺利进行。3.甲方解除合同权（1）乙方严重违反合同约定，影响工程质量和进度；（2）乙方丧失合同履行能力，无法继续履行合同；（3）乙方未经甲方同意，将合同转让给第三方；（4）法律、法规规定的其他解除合同情形。4.甲方索赔权（1）乙方未按约定完成工程，导致甲方损失；（2）乙方施工质量不符合约定，导致工程返工或维修；（3）乙方违反合同约定，导致甲方其他损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方延期违约金乙方如未能按约定的进度完成工程，应向甲方支付延期违约金。延期违约金的计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的千分之一作为违约金。2.乙方质量责任乙方应对施工过程中的质量问题负责，如工程质量不符合约定，乙方应负责修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。3.乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。4.乙方不可抗力乙方在履行合同过程中，如因不可抗力导致无法履行或部分履行合同，应及时通知甲方，并提供相关证明。不可抗力情形消失后，乙方应尽快恢复施工。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用标准和支付方式。3.第三方中介解除合同权在合同履行过程中，如第三方中介严重失职，导致合同无法履行，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。4.第三方中介违约责任第三方中介在履行合同过程中，如出现违约行为，应承担相应的违约责任。如导致甲方和乙方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸和技术文件2.工程量清单和报价单3.甲方和乙方之间的沟通记录4.工程进度报告5.质量检验报告6.安全评估报告7.环保评估报告8.合同的修订历史记录9.第三方中介的服务协议10.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程款提供施工场地不符合施工要求未提供必要的水、电、通信等基础设施未履行合同约定的环保要求其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程施工质量不符合约定未遵守安全、环保等相关规定未经甲方同意转让合同给第三方其他违反合同约定的行为3.第三方中介违约行为：未能公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题未按约定提供服务未履行合同约定的保密义务其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.解除合同：双方或单方根据合同约定或法律规定终止合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办