2024电动汽车充电桩安装施工合同

编号：__________2024电动汽车充电桩安装施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024电动汽车充电桩安装施工合同合同目录第一章：总则1.1合同背景1.2合同签订主体1.3合同目的1.4合同适用范围第二章：术语解释2.1充电桩2.2施工2.3安装2.4调试2.5验收第三章：合同主体3.1甲方权益3.2乙方权益3.3丙方权益（如有）第四章：施工内容4.1施工项目列表4.2施工进度安排4.3施工质量标准4.4施工安全要求第五章：工程材料与设备5.1充电桩设备规格及要求5.2材料供应及验收5.3设备安装要求第六章：工程费用6.1工程预算6.2工程款项支付方式及时间6.3工程变更费用6.4违约责任及赔偿第七章：施工期限7.1施工开始时间7.2施工结束时间7.3工期延误责任第八章：工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果处理第九章：售后服务与维护9.1质保期限9.2质保服务内容9.3维修响应时间第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼管辖法院第十二章：合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除程序第十三章：附则13.1合同附件13.2合同签订日期13.3合同有效期第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用及冲突解决合同编号_________第一章：总则1.1合同背景1.2合同签订主体甲方：_________（甲方全称）乙方：_________（乙方全称）1.3合同目的本合同旨在明确双方在电动汽车充电桩安装施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到预期目标。1.4合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的电动汽车充电桩安装施工项目，包括但不限于充电桩的运输、安装、调试和验收等环节。第二章：术语解释2.1充电桩指用于为电动汽车提供充电服务的设备，包括直流快充桩、交流慢充桩等。2.2施工指根据本合同约定的施工内容、标准和进度要求，乙方在甲方场地进行充电桩安装及相关工作。2.3安装指充电桩的固定、接线、调试等环节，确保充电桩正常运行。2.4调试指在充电桩安装完成后，对充电桩进行功能检查、性能测试等，确保充电桩满足使用要求。2.5验收指本合同约定的工程结束后，甲方对充电桩进行检验，确认充电桩符合合同约定的质量、功能要求。第三章：合同主体3.1甲方权益甲方有权按合同约定接收完工的充电桩，并享受乙方提供的售后服务。3.2乙方权益乙方有权根据合同约定进行充电桩的安装、调试等工作，并收取合同约定的工程款项。3.3丙方权益（如有）如本合同涉及丙方，丙方有权根据合同约定提供相关服务，并收取相应款项。第四章：施工内容4.1施工项目列表1)充电桩设备卸车2)充电桩设备安装3)充电桩设备接线4)充电桩设备调试5)充电桩设备验收4.2施工进度安排乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按期完成。4.3施工质量标准充电桩安装应符合国家相关法规、标准和行业规范，确保充电桩安全、稳定、可靠运行。4.4施工安全要求乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方现场管理制度进行施工，确保施工过程中的人员安全和设备安全。第五章：工程材料与设备5.1充电桩设备规格及要求乙方提供的充电桩设备应符合国家法规、标准和甲方要求，设备型号、规格、性能等参数应在本合同中明确。5.2材料供应及验收乙方负责提供充电桩设备及施工所需材料，并按照甲方要求进行验收。5.3设备安装要求乙方应按照充电桩设备厂家提供的安装指导书和国家相关标准进行设备安装。第六章：工程费用6.1工程预算本合同约定的充电桩安装施工费用为人民币____元（大写：____________________元整），具体金额以甲乙双方确认的工程量为准。6.2工程款项支付方式及时间甲方支付工程款项采用分期支付方式，具体支付方式及时间如下：1)施工进度达到30%时，支付人民币____元（大写：____________________元整）；2)施工进度达到60%时，支付人民币____元（大写：____________________元整）；3)施工进度达到90%时，支付人民币____元（大写：____________________元整）；4)工程验收合格后，支付剩余的人民币____元（大写：____________________元整）。6.3工程变更费用如因甲方原因导致工程变更，变更费用按照双方确认的变更内容和单价进行计算。6.4违约责任及赔偿违约方应承担相应违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。具体赔偿金额根据违约情况和双方约定确定。第七章：施工期限7.1施工开始时间本合同约定的充电桩安装施工开始时间为____年__月__日。7.2施工结束时间本合同约定的充电桩安装施工结束时间为____年__月__日。7.3工期延误责任如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金金额根据工期延误情况和双方约定确定。第八章：工程验收8.1验收标准工程验收标准应符合国家相关法规、标准和行业规范，包括但不限于充电桩的安装位置、设备性能、接地电阻、安全防护等方面。8.2验收程序1)甲方应在本合同约定的施工结束时间后____个工作日内组织验收；2)乙方应按照验收标准提供相关资料和现场展示；3)甲方对充电桩进行检验，确认充电桩符合合同约定的质量、功能要求。8.3验收结果处理1)如充电桩验收合格，甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付剩余工程款项；2)如充电桩验收不合格，甲方应书面通知乙方，乙方应在接到通知后____个工作日内进行整改，并重新申请验收。第九章：售后服务与维护9.1质保期限本合同约定的充电桩质保期限为____年，自充电桩验收合格之日起计算。9.2质保服务内容乙方应在质保期限内提供充电桩的维护、维修、技术支持等服务，确保充电桩正常运行。9.3维修响应时间乙方接到维修请求后，应在____小时内响应，并在____小时内到达现场进行处理。第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件合同变更应书面协商一致，并经甲乙双方签字盖章确认。10.2合同解除条件1)如甲方延迟支付工程款项超过合同约定的期限，乙方有权解除合同；2)如乙方延迟交付充电桩或工程质量不符合约定，甲方有权解除合同。10.3合同终止条件1)充电桩验收合格，甲方支付完毕全部工程款项；2)双方书面同意终止合同。第十一章：争议解决11.1争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁机构如双方约定仲裁，争议应提交____仲裁委员会进行仲裁。11.3诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十二章：合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序合同修改应书面协商一致，并经甲乙双方签字盖章确认。12.3合同解除程序合同解除应书面协商一致，并经甲乙双方签字盖章确认。第十三章：附则13.1合同附件本合同附件包括：1)充电桩设备型号、规格、数量清单；2)施工计划和进度安排；3)工程验收标准和方法；4)其他双方约定的附件。13.2合同签订日期本合同签订日期为____年__月__日。13.3合同有效期本合同自签字盖章之日起至合同终止之日止有效。第十四章：其他约定14.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护双方应尊重对方在合同执行过程中产生的知识产权，未经对方同意不得侵犯对方的知识产权。14.3不可抗力因不可抗力导致一方不能履行合同义务的，受影响方有权部分或全部免除责任。14.4法律适用及冲突解决本合同适用____国法律，如合同内容与适用法律冲突，应以适用法律为准。甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊要求1.1甲方指定供应商甲方要求乙方在充电桩设备采购过程中，必须使用甲方指定的供应商。乙方应在甲方提供的供应商名单中选择设备，并按照甲方提供的设备规格和性能要求进行采购。1.2甲方监督施工甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同约定。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和现场access。1.3甲方验收标准甲方有权制定充电桩验收标准，并要求乙方按照这些标准进行施工。乙方应充分了解并遵守甲方的验收标准，确保充电桩工程达到甲方要求。附加条款二：乙方为主导时的特殊要求2.1乙方技术支持乙方应提供完整的技术支持，包括充电桩设备选型、施工方案设计、现场指导等，以保证充电桩工程的顺利进行。2.2乙方质量保证乙方承诺提供的充电桩设备及材料质量符合国家法规、标准和甲方要求。如出现质量问题，乙方应负责及时修复或更换，并承担相应责任。2.3乙方进度控制乙方应确保充电桩施工进度符合合同约定，如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，并承担因此产生的相关损失。附加条款三：第三方中介时的特殊要求3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用中介费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确中介费用的支付方式和金额。3.3第三方中介的违约责任如中介未能履行其职责，导致合同无法顺利履行，中介应承担相应的违约责任。具体违约责任根据中介的违约情况和双方约定确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.充电桩设备型号、规格、数量清单2.施工计划和进度安排3.工程验收标准和方法4.充电桩设备安装图纸和技术规范5.充电桩设备操作手册和维护保养指南6.合同变更、解除和终止的书面协议7.争议解决的仲裁协议或诉讼法院选择文件8.第三方中介的资质证明和委托协议9.甲方和乙方之间的付款凭证和进度报告10.施工安全事故应急预案和环境保护措施方案二、违约行为及认定：1.甲方延迟支付工程款项超过合同约定的期限2.乙方延迟交付充电桩或工程质量不符合约定3.乙方未按照合同约定进行施工，导致工程进度延误4.乙方提供的充电桩设备及材料质量不符合国家法规、标准和甲方要求5.中介未能履行其职责，导致合同无法顺利履行6.任何一方未履行合同约定的保密义务7.任何一方侵犯对方的知识产权8.不可抗力事件导致合同无法履行三、法律名词及解释：1.充电桩：指用于为电动汽车提供充电服务的设备，包括直流快充桩、交流慢充桩等。2.施工：指根据本合同约定的施工内容、标准和进度要求，乙方在甲方场地进行充电桩安装及相关工作。3.安装：指充电桩的固定、接线、调试等环节，确保充电桩正常运行。4.调试：指在充电桩安装完成后，对充电桩进行功能检查、性能测试等，确保充电桩满足使用要求。5.验收：指本合同约定的工程结束后，甲方对充电桩进行检验，确认充电桩符合合同约定的质量、功能要求。6.违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。7.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，确保各方均了解工程进度安排，定期召开进度会议，协调解决进度相关问题。2.设备质量问题：严格把控设备采购质量，要求乙方提供设备质量保证书，对设备进行验收测试，发现问题及时更换或修复。3.技术不符合标准：明确技术规范和标准，乙方在施工过程中应严格遵守，如出现技术问题，及时协商解决，确保工程质量。4.付款支付问题：双方明确付款方式和时间，确保按时支付工程款项，