2024标准化生态建设工程施工合同书

编号：__________2024标准化生态建设工程施工合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024标准化生态建设工程施工合同书合同目录第一章：合同主体1.1发包方1.2承包方第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价格调整第四章：工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五章：质量标准5.1工程质量要求5.2质量保证措施5.3质量验收第六章：施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工管理人员6.3施工人员伤亡保险6.4施工安全管理第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备验收第八章：技术规范与标准8.1技术规范8.2施工标准8.3技术交底第九章：合同的履行与变更9.1合同履行9.2合同变更9.3合同解除第十章：违约责任10.1发包方的违约责任10.2承包方的违约责任10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护13.4不可抗力第十四章：附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3技术说明书14.4合同附件其他文件合同编号：2024SDEC001第一章：合同主体1.1发包方1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系方式：__________1.2承包方1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系方式：__________第二章：工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________第三章：合同金额3.1合同总价：__________3.2付款方式：__________3.2.1预付款：__________3.2.2进度付款：__________3.2.3竣工付款：__________3.3付款进度：__________3.4价格调整：__________3.4.1调整因素：__________3.4.2调整程序：__________第四章：工期要求4.1开工日期：__________4.2竣工日期：__________4.3工期延误：__________4.3.1延误原因：__________4.3.2延误责任：__________4.3.3延误后果：__________第五章：质量标准5.1工程质量要求：__________5.2质量保证措施：__________5.2.1质量管理体系：__________5.2.2质量控制措施：__________5.2.3质量验收标准：__________5.3质量验收：__________5.3.1验收程序：__________5.3.2验收标准：__________5.3.3验收结果处理：__________第六章：施工组织与管理6.1施工组织设计：__________6.2施工管理人员：__________6.2.1管理职责：__________6.2.2管理人员名单：__________6.3施工人员伤亡保险：__________6.4施工安全管理：__________6.4.1安全措施：__________6.4.2安全事故处理：__________第七章：材料与设备7.1材料供应：__________7.1.1材料种类：__________7.1.2材料供应计划：__________7.1.3材料质量标准：__________7.2设备供应：__________7.2.1设备清单：__________7.2.2设备交付日期：__________7.2.3设备质量标准：__________7.3材料和设备验收：__________7.3.1验收程序：__________7.3.2验收标准：__________7.3.3验收结果处理：__________第八章：技术规范与标准8.1技术规范：__________8.2施工标准：__________8.3技术交底：__________8.3.1交底时间：__________8.3.2交底地点：__________8.3.3交底人员：__________第九章：合同的履行与变更9.1合同履行：__________9.2合同变更：__________9.2.1变更条件：__________9.2.2变更程序：__________9.3合同解除：__________9.3.1解除条件：__________9.3.2解除程序：__________第十章：违约责任10.1发包方的违约责任：__________10.2承包方的违约责任：__________10.3违约赔偿：__________10.3.1赔偿标准：__________10.3.2赔偿程序：__________第十一章：争议解决11.1争议解决方式：__________11.1.1协商解决：__________11.1.2仲裁解决：__________11.1.3诉讼解决：__________11.2仲裁：__________11.2.1仲裁机构：__________11.2.2仲裁地点：__________11.2.3仲裁程序：__________11.3诉讼：__________11.3.1诉讼地点：__________11.3.2诉讼程序：__________第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：__________12.2合同变更：__________12.3合同终止：__________12.3.1终止条件：__________12.3.2终止程序：__________第十三章：其他约定13.1保密条款：__________13.1.1保密内容：__________13.1.2保密期限：__________13.1.3保密违约责任：__________13.2知识产权保护：__________13.2.1保护范围：__________13.2.2保护措施：__________13.2.3保护违约责任：__________13.3环境保护：__________13.3.1环保要求：__________13.3.2环保措施：__________13.3.3环保违约责任：__________13.4不可抗力：__________13.4.1不可抗力事件：__________13.4.2不可抗力后果：__________13.4.3不可抗力处理：__________第十四章：附件14.1工程设计文件：__________14.2施工图纸：__________14.3技术说明书：__________14.4合同附件其他文件：__________合同双方签字：（发包方签字盖章）（承包方签字盖章）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定部分或全部材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。如乙方不接受甲方指定供应商，甲方有权解除合同。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全及进度符合合同要求。甲方监督人员有权对施工情况进行检查，要求乙方采取必要措施改正不符合合同要求的情况。1.3甲方变更权甲方有权在合同执行过程中对工程的设计、规模、标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划并确保变更后的工程仍符合合同要求。1.4甲方验收权甲方有权对工程进行验收，包括初步验收和最终验收。乙方应按照甲方的验收要求，提供相关资料和方便验收人员进行验收。如验收不合格，乙方应根据甲方的要求进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主采购权乙方有权自主选择材料供应商，并按照合同约定的质量、价格和数量要求进行采购。甲方不得干预乙方的采购行为，但有权对乙方采购的材料进行验收。2.2乙方施工管理权乙方有权对施工现场进行管理，制定并执行施工计划，确保工程质量、安全及进度。甲方不得干预乙方的施工管理，但有权对施工现场进行监督。2.3乙方报价权乙方有权根据工程实际情况和市场行情，自主制定工程报价。甲方应按照合同约定的付款方式支付合同价款，不得无故拖欠或延迟支付。2.4乙方索赔权如因甲方原因导致工程延期、质量问题或其他损失，乙方有权向甲方提出索赔。乙方应按照合同约定的程序和时效要求，向甲方提出索赔。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同执行过程中的问题和争议。第三方中介应公正、中立地处理事务，不得偏袒任何一方。3.2第三方中介的权限第三方中介有权对甲乙双方的行为进行监督，要求双方履行合同约定的义务。第三方中介有权对工程的质量、安全及进度进行验收，并提出改进建议。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。如双方对费用承担比例有争议，第三方中介有权进行调解。3.4第三方中介的解除权如第三方中介未能履行其职责，甲乙双方均有权解除与第三方中介的合同。解除合同后，第三方中介应退还已收取的费用，并承担因此给甲乙双方造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术说明书4.合同附件其他文件5.材料供应商名录6.施工人员名单及资质证书7.工程进度计划表8.质量保证书9.安全施工方案10.环保措施方案11.不可抗力事件证明文件12.仲裁协议13.诉讼协议14.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款未按约定提供施工场地、施工条件或施工图纸未按约定履行合同义务，导致工程延期或质量问题未经乙方同意，擅自变更工程设计、规模或标准2.乙方违约行为未按约定时间完成工程或未达到合同约定的质量标准未按约定采购、使用合格材料和设备未按约定履行合同义务，导致工程延期或质量问题未经甲方同意，擅自变更工程设计、规模或标准3.第三方中介违约行为未能履行协调、监督职责，导致合同执行问题偏袒任何一方，损害另一方合法权益未按约定处理争议，造成合同履行延迟未按约定提供专业服务，导致工程质量、安全问题三、法律名词及解释：1.标准化生态建设工程：指按照国家和行业标准，采用科学、合理、先进的技术和工艺，进行的生态保护和建设活动。2.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务，完成合同约定的工程。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：指合同双方通过法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等解决办法：调整施工计划、增派施工人员、提前采购材料等2.质