电力建设工程施工条件(2024版)

编号：__________电力建设工程施工条件(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

电力建设工程施工条件(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同文件的优先顺序1.5合同的签订与生效第二章：施工内容与工程量2.1施工项目概述2.2工程量清单2.3施工进度安排2.4施工质量标准第三章：施工方责任与义务3.1施工方的基本责任3.2施工方的技术责任3.3施工安全与环保措施3.4施工方的材料与设备第四章：业主方责任与义务4.1业主方的基本责任4.2业主方的协调与支持4.3业主方的监督与检查4.4业主方的变更与调整第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2预付款与进度付款5.3价款调整的条件与方法5.4支付方式与支付时间第六章：工期与进度6.1合同工期的约定6.2关键节点与进度要求6.3工期延误的处理6.4提前完成工期的奖励第七章：质量与检验7.1施工质量标准7.2检验程序与方法7.3质量问题的处理7.4复验与验收第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故的处理8.4环保要求与措施第九章：合同变更与解除9.1变更的条件与程序9.2解除的条件与程序9.3变更与解除的责任处理9.4变更与解除的文件要求第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为与责任10.2赔偿原则与计算方法10.3违约责任的上限10.4免责条件与事项第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3诉讼的法院选择11.4争议解决的费用第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2转让的责任与权益12.3分包的程序与要求12.4分包的责任与权益第十三章：合同的终止与解除13.1合同终止的条件与程序13.2解除的条件与程序13.3终止与解除后的处理13.4终止与解除的文件要求第十四章：其他条款14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律适用与争议解决14.4合同的修订与补充合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的：本合同是根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，双方为完成电力建设工程施工项目，明确双方的权利、义务和责任，经协商一致而签订的。1.2定义与解释：合同中所使用的词语，如甲方、乙方、施工、工程等，如有特殊定义，将在本章或相关章节中进行解释。1.3法律法规适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同文件的优先顺序：本合同文件优先顺序如下：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、标准规范、图纸、技术说明书等。1.5合同的签订与生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格并办理完毕所有合同款项支付手续后终止。第二章：施工内容与工程量2.1施工项目概述：本合同施工项目为电力建设工程，包括但不限于土建、安装、调试等工程。2.2工程量清单：工程量清单详见附件一，清单中未列明项目，按照行业标准和工程实际情况，双方协商确定。2.3施工进度安排：施工进度按照附件二《施工进度计划》执行，如有变更，按照双方协商一致的原则进行调整。2.4施工质量标准：施工质量标准按照国家标准、行业标准及本合同专用条款约定的标准执行。第三章：施工方责任与义务3.1施工方的基本责任：施工方应按照合同约定，完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2施工方的技术责任：施工方应按照设计文件、技术规范和施工图纸进行施工，保证工程的技术指标符合要求。3.3施工安全与环保措施：施工方应严格按照国家及地方安全生产和环保法规，采取有效措施，确保施工过程中的安全环保。3.4施工方的材料与设备：施工方应按照合同约定及设计要求，提供施工所需的材料和设备，并对提供的材料和设备质量负责。第四章：业主方责任与义务4.1业主方的基本责任：业主方应按照合同约定，及时提供施工场地、施工条件、办理相关手续等，确保施工顺利进行。4.2业主方的协调与支持：业主方应负责协调解决施工过程中的外部关系，为施工方提供必要的支持和配合。4.3业主方的监督与检查：业主方应按照合同约定，对施工过程进行监督和检查，提出合理化建议和整改要求。4.4业主方的变更与调整：如因特殊情况需要变更或调整合同内容，业主方应与施工方协商一致，并签订补充协议。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定：合同价格按照附件三《工程量清单》和合同约定的单价、合价计算。5.2预付款与进度付款：预付款按照合同金额的30%支付，进度付款按照实际完成工程量的80%支付。5.3价款调整的条件与方法：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等特殊情况，双方协商确定价款调整条件和方法。5.4支付方式与支付时间：支付方式为银行转账，支付时间按照双方约定的进度付款时间执行。第六章：工期与进度6.1合同工期的约定：合同工期为年月日至年月日。6.2关键节点与进度要求：关键节点及进度要求详见附件二《施工进度计划》。6.3工期延误的处理：如施工方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。如非施工方原因导致工期延误，双方协商解决。6.4提前完成工期的奖励：如施工方提前完成工期，按照合同约定给予奖励。第七章：质量与检验7.1施工质量标准：施工质量标准按照国家标准、行业标准及本合同专用条款约定的标准执行。7.2检验程序与方法：施工过程中，双方按照附件四《质量检验程序》进行检验。7.3质量问题的处理：如发现质量问题，双方协商确定处理方案，并按照方案进行整改。7.4复验与验收：工程竣工后，双方按照附件五《验收程序》进行复验和验收。第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任：施工方应全面负责施工过程中的安全生产，确保不发生重大安全事故。8.2安全防护措施：施工方应采取必要的安全防护措施，保障施工现场的安全。8.3安全事故的处理：如发生安全事故，施工方应立即报告业主方，并按照相关法律法规处理。8.4环保要求与措施：施工方应遵守国家及地方的环保法规，采取有效措施，确保施工过程中的环保。第九章：合同变更与解除9.1变更的条件与程序：如合同内容需要变更，双方协商一致后签订补充协议。9.2解除的条件与程序：如合同需要解除，双方协商一致后签订解除协议。9.3变更与解除的责任处理：变更或解除合同造成的损失，由责任方承担。9.4变更与解除的文件要求：变更或解除合同应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为与责任：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方损失。10.2赔偿原则与计算方法：赔偿原则为实际损失，计算方法按照双方约定的方法进行。10.3违约责任的上限：违约责任的上限为合同金额的20%。10.4免责条件与事项：不可抗力导致违约的，双方互不承担责任。第十一章：争议解决11.1争议的解决方式：双方可以选择仲裁或诉讼解决争议。11.2仲裁的程序与规则：仲裁应提交至仲裁委员会，按照其仲裁规则进行。11.3诉讼的法院选择：诉讼应在人民法院提起。11.4争议解决的费用：仲裁或诉讼费用由败诉方承担。第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序：双方同意转让的，签订书面转让协议，经双方签字盖章后生效。12.2转让的责任与权益：转让后，受让人享有原合同的权利，承担原合同的义务。12.3分包的程序与要求：分包应事先征得业主方同意，签订分包合同，并明确分包方的责任。12.4分包的责任与权益：分包方按照分包合同约定，对业主方承担责任。第十三章：合同的终止与解除13.1合同终止的条件与程序：合同终止条件出现时，双方签订终止协议，经双方签字盖章后生效。13.2解除的条件与程序：合同解除条件出现时，双方签订解除协议，经双方签字盖章后生效。13.3终止与解除后的处理：终止或解除合同后，双方按照约定处理未了事宜。13.4终止与解除的文件要求：终止或解除合同应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。第十四章：其他条款14.1保密条款：双方约定保密事项，违反保密条款的，应承担违约责任。14.2不可抗力条款：不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行的，双方互不承担责任。14.3法律适用与争议解决：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4合同的修订与补充：合同的修订与补充应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指令变更：甲方有权根据项目进展和实际情况，对施工内容、工程量、进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整施工计划，并确保变更后的施工质量。1.2甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改甲方提出的问题。1.3甲方调整权：甲方有权根据项目需要，对合同约定的工程量、单价等进行调整。调整事项应提前通知乙方，并经双方协商一致。1.4甲方终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违反合同约定，甲方有权终止合同的履行。终止合同后，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保障：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。如工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。2.2乙方进度保障：乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任：乙方应全面负责施工过程中的安全生产，确保不发生重大安全事故。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规处理。2.4乙方环保责任：乙方应遵守国家及地方的环保法规，采取有效措施，确保施工过程中的环保。如发生环保问题，乙方应承担相应的责任和费用。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，确保合同双方的权益得到保障。3.2第三方中介的调解权：第三方中介有权对合同履行过程中出现的争议进行调解，双方应积极参与调解过程，并遵守调解结果。3.3第三方中介的监督权：第三方中介有权对施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。乙方应积极配合第三方中介的监督工作，及时整改第三方中介提出的问题。3.4第三方中介的终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违反合同约定，第三方中介有权终止合同的履行。终止合同后，第三方中介有权要求乙方赔偿因此造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工进度计划3.附件三：质量检验程序4.附件四：安全生产与环保措施5.附件五：验收程序6.附件六：合同变更与解除协议7.附件七：争议解决协议8.附件八：合同转让与分包协议9.附件九：合同终止与解除协议10.附件十：保密协议11.附件十一：不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按照约定提供施工场地、施工条件、办理相关手续等。未按照约定支付预付款、进度付款、价款调整等。未按照约定履行监督、检查、调整等职责。违反保密协议约定的保密事项。2.乙方违约行为：未按照设计文件、技术规范和施工图纸进行施工。未按照合同约定的质量标准、进度计划等履行施工义务。未采取必要的安全防护措施，导致安全事故发生。未遵守国家及地方的环保法规，导致环保问题发生。3.第三方中介违约行为：未公正、公平地履行调解、协调职责。未按照约定进行监督、检查、调解等。未遵守合同双方的权益，导致合同一方损失。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的基本法律。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法定责任，包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。5.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决方案：协商调整施工计划，采取加班、增派人员等措施。2.工程质量问题：原因：施工方施工不当、材