建设单位可以压缩合同工期嘛

建设单位可以压缩合同工期嘛合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，明确双方在工程建设过程中的权利和义务，保障工程建设项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________1.6工程质量标准：__________1.7工程保修期限：__________二、合同工期2.1合同总工期：__________天。2.2开工日期：__________年__________月__________日。2.3竣工日期：__________年__________月__________日。2.4工期顺延：2.4.1因不可抗力因素导致工程不能正常进行的，双方协商确定顺延工期。2.4.2因建设单位原因导致工程不能正常进行的，建设单位应承担相应责任，顺延工期。2.4.3因施工单位原因导致工程不能正常进行的，施工单位应承担相应责任，顺延工期。2.5建设单位有权根据工程进展情况，要求施工单位采取措施加快工程进度，确保工程按期完工。施工单位应无条件配合，并承担加快进度产生的相关费用。三、合同价款及支付3.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。3.2支付方式：3.2.1合同签订后七个工作日内，建设单位向施工单位支付合同总价款的__________%作为预付款。3.2.2工程进度达到__________%时，建设单位向施工单位支付合同总价款的__________%。3.2.3工程竣工验收合格后，建设单位向施工单位支付合同总价款的__________%。3.2.4剩余款项在保修期满后七个工作日内支付。3.3支付条件：3.3.1施工单位按照合同约定完成工程。3.3.2施工单位提供完整的工程资料。3.3.3施工单位通过工程竣工验收。四、工程质量及验收4.1施工单位应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准进行施工。4.2施工单位应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.3工程验收：4.3.1工程达到合同约定的质量标准后，建设单位组织验收。4.3.2施工单位应配合建设单位进行工程验收。4.3.3工程验收不合格的，施工单位应按照建设单位的要求进行整改，并承担整改费用。五、违约责任5.1建设单位违反合同约定，导致工程不能正常进行的，应承担相应责任，赔偿施工单位因此遭受的损失。5.2施工单位违反合同约定，导致工程不能正常进行的，应承担相应责任，赔偿建设单位因此遭受的损失。5.3双方违反合同约定，导致工程质量不符合约定的，应承担相应责任，赔偿对方因此遭受的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.建筑材料、构件及设备清单4.工程量清单5.工程质量标准及验收规范6.施工合同专用条款7.施工合同通用条款8.工程保修条款9.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.建设单位违反合同约定，导致工程不能正常进行的，认定为违约行为。2.施工单位违反合同约定，导致工程不能正常进行的，认定为违约行为。3.双方违反合同约定，导致工程质量不符合约定的，认定为违约行为。4.工期延误：未按照合同约定的工期完成工程，认定为违约行为。5.工程质量不合格：未达到合同约定的质量标准，认定为违约行为。6.未按照合同约定支付合同价款，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建设单位：指委托他人进行工程建设的一方。2.施工单位：指接受委托进行工程建设的一方。3.工程竣工验收：指工程完成后，由建设单位组织进行的验收。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.工期顺延：因不可抗力或其他约定原因，导致工程不能按期完成的情况。6.违约行为：违反合同约定，导致合同目的不能实现的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：及时与施工单位沟通，了解工程进展情况，采取措施加快进度。2.工程质量问题：要求施工单位进行整改，必要时委托第三方检测机构进行检测。3.付款纠纷：按照合同约定的付款条件及时支付合同价款，如有争议，可协商解决或依法解决。4.工期延误：根据合同约定，协商确定顺延工期，必要时可追究施工单位违约责任。5.不可抗力事件：及时与施工单位沟通，协商确定工期顺延及责任承担。五、所有应用场景