施工合同延期协议书

施工合同延期协议书合同编号：__________施工合同延期协议书地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：3.双方为了保证工程质量和进度，经过友好协商，决定就工期延期事宜达成本协议。第一条延期条款1.1本协议签订后，原合同的工期延期至____年__月__日。1.2延期后的合同总价款为____元（大写：___________________________元整）。第二条工程质量及保修2.1承包商应按照原合同的约定，保证工程质量，确保延期后的工程达到原合同约定的质量标准。2.2延期后的工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。第三条工期顺延3.1由于原因导致工期延期，承包商应在延期原因消除后____个工作日内向业主提出工期顺延的申请。3.2业主应在收到工期顺延申请后的____个工作日内予以批准或者提出修改意见。3.3工期顺延批准后，承包商应按照本协议约定的工期继续施工。第四条费用及支付4.1延期后的合同总价款中，由于原因导致的工期延期部分，业主同意给予承包商一定的费用补偿，补偿金额为____元（大写：___________________________元整）。4.2补偿费用应在承包商完成延期后的工程并经验收合格后，由业主一次性支付给承包商。4.3除本协议约定的补偿费用外，原合同约定的其他条款继续有效。第五条违约责任5.1双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2由于原因导致工期延期，承包商应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.《施工合同》（合同编号：__________）2.延期原因相关证明文件3.工程竣工验收报告4.费用补偿计算明细表5.违约金计算明细表6.争议解决所需的法律文件二、违约行为及认定：1.工期延期：未能按照本协议约定的工期完成工程。2.工程质量不符：工程未达到原合同约定的质量标准。3.费用补偿争议：双方对于补偿费用的计算或支付存在分歧。4.违约金支付：未能按照本协议约定支付违约金。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.工期延期：因特定原因导致工程无法按照原计划完成的时间extension。4.工程质量：工程产品符合特定标准或规范的程度。5.违约金：当一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延期问题：提前沟通，及时提出工期顺延申请。协商确定合理的延期时间，并签订补充协议。2.工程质量问题：加强质量监管，确保工程质量符合标准。发现问题及时整改，必要时进行返工。3.费用补偿争议：根据合同约定和实际情况，明确补偿金额的计算方式。通过协商解决争议，无法解决可申请第三方调解或仲裁。4.违约金支付问题：严格按照合同约定计算违约金。违约方按时支付违约金，守约方提供相应的收款凭证。五、所有应用场景：1.工程进度受阻，需要延期完成。2.工程质量未达到约定标准，需要进行修复或返工。3