煤矿外包维修合同范本

煤矿外包维修合同范本第一篇范文：合同编号：[请插入具体编号]甲方：__________（煤矿企业名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（维修服务提供商名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为合法经营的煤矿企业，乙方为具备相应资质的维修服务提供商，双方为了明确双方的权利义务，经友好协商，就乙方为甲方提供煤矿外包维修服务事宜，达成如下协议：一、维修服务内容1.1乙方负责对甲方煤矿内的设备、设施进行定期检查、维修和保养，确保其正常运行。1.2乙方应按照甲方的要求，对煤矿内的故障设备进行及时修复，保证煤矿生产的正常进行。1.3乙方应提供维修所需的全部工具、配件和材料，并保证其质量和数量符合甲方的要求。二、维修服务期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。2.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。三、维修服务费用3.1乙方按照甲方提供的维修服务内容，向甲方收取相应的维修费用。具体收费标准和支付方式详见附件一。3.2甲方应在乙方提供维修服务后____个工作日内支付维修费用。四、维修服务质量保证4.1乙方应按照甲方的要求，确保维修服务质量，确保煤矿生产的安全和稳定。4.2乙方应在维修服务期间，对甲方煤矿内的设备、设施进行定期检查，发现问题及时整改。4.3乙方应对维修过程中出现的技术问题提供合理的解决方案，并承担相应的责任。五、保密条款5.1乙方应对在合作过程中获得的甲方煤矿的技术秘密、商业秘密等予以保密。5.2乙方不得将甲方的任何信息泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。六、违约责任6.1如乙方未按照约定时间提供维修服务，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额详见附件二。6.2如甲方未按照约定时间支付维修费用，乙方有权拒绝继续提供维修服务，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，具体金额详见附件二。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________附件一：维修费用收费标准附件二：违约金计算方式第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________（煤矿企业名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（维修服务提供商名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三方：__________（担保公司名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为合法经营的煤矿企业，乙方为具备相应资质的维修服务提供商，双方为了明确双方的权利义务，经友好协商，同时为了确保甲方权益得到充分保障，特引入第三方担保公司作为合同的履约保障，达成如下协议：一、维修服务内容1.1乙方负责对甲方煤矿内的设备、设施进行定期检查、维修和保养，确保其正常运行。1.2乙方应按照甲方的要求，对煤矿内的故障设备进行及时修复，保证煤矿生产的正常进行。1.3乙方应提供维修所需的全部工具、配件和材料，并保证其质量和数量符合甲方的要求。二、维修服务期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。2.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。三、维修服务费用3.1乙方按照甲方提供的维修服务内容，向甲方收取相应的维修费用。具体收费标准和支付方式详见附件一。3.2甲方应在乙方提供维修服务后____个工作日内支付维修费用。四、甲方权益保障4.1第三方作为担保公司，为乙方提供履约担保，确保乙方按合同约定履行维修服务。4.2第三方应保证乙方的维修服务质量，如乙方未按照约定提供维修服务，第三方应对甲方的损失进行赔偿。4.3甲方有权根据合同的履行情况，要求第三方提供相应的担保措施，包括但不限于提供保证金、提供担保等。五、违约责任及限制条款5.1乙方未按照约定时间提供维修服务，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额详见附件二。5.2乙方未按照约定提供维修服务，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。5.3甲方未按照约定时间支付维修费用，乙方有权拒绝继续提供维修服务，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，具体金额详见附件二。5.4乙方在维修过程中，不得侵犯甲方的知识产权，不得泄露甲方的商业秘密。5.5乙方在维修过程中，应遵守相关法律法规，不得从事任何违法活动。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他条款7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________第三方代表（签名）：__________签订日期：__________附件一：维修费用收费标准附件二：违约金计算方式第三方介入的意义和目的：第三方担保公司的介入，旨在为甲乙双方提供更加稳定可靠的维修服务，通过第三方担保，确保乙方的维修服务质量，保障甲方的权益。第三方担保公司作为独立的主体，可以为甲方提供更多的权益保障，包括但不限于提供保证金、提供担保等。通过第三方的介入，可以降低甲方在合同履行过程中的风险，提高合同履行的可靠性。甲方为主导的目的和意义：甲方作为煤矿企业的经营方，为主导合同的签订和履行，旨在确保煤矿生产的正常进行，保障煤矿设备、设施的正常运行。通过引入第三方担保公司，甲方可以更好地保障自身的权益，确保乙方按照合同约定提供优质的维修服务。甲方的主导地位还可以确保合同的履行更加顺利，降低合同履行过程中的风险，从而确保煤矿生产的正常进行，保障煤矿企业的利益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建筑工程施工合同范本甲方：__________（房地产开发商名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（施工单位名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三方：__________（质量检测机构名称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为合法经营的房地产开发商，乙方为具备相应资质的施工单位，双方为了明确双方的权利义务，经友好协商，同时为了确保乙方权益得到充分保障，特引入第三方质量检测机构作为合同的监督和质量保障，达成如下协议：一、施工内容1.1乙方负责按照甲方的要求进行建筑工程的施工，包括但不限于土建、装修、安装等工程。1.2乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成施工任务。1.3乙方应提供施工所需的所有材料、设备和劳动力，并保证其符合合同约定的质量标准。二、施工期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。2.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。三、施工费用3.1乙方按照甲方提供的施工内容和工程量，向甲方收取相应的施工费用。具体收费标准和支付方式详见附件一。3.2甲方应在乙方完成施工后____个工作日内支付施工费用。四、乙方权益保障4.1第三方作为质量检测机构，对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合甲方的要求。4.2第三方应独立公正地对施工质量进行评估，对甲方的利益提供保障。4.3乙方有权根据合同的履行情况，要求第三方提供相应的质量检测报告，以证明施工质量符合合同约定。五、违约责任及限制条款5.1甲方未按照约定时间支付施工费用，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，具体金额详见附件二。5.2甲方未按照约定要求进行工程变更，导致乙方施工延误或增加费用，甲方应承担相应的赔偿责任。5.3乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额详见附件二。5.4乙方在施工过程中，不得侵犯甲方的知识产权，不得泄露甲方的商业秘密。5.5乙方在施工过程中，应遵守相关法律法规，不得从事任何违法活动。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他条款7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________第三方代表（签名）：__________签订日期：__________附件一：施工费用收费标准附件二：违约金计算方式乙方为主导的目的和意义：乙方作为施工单位，为主导合同的签订和履行，旨在确保建筑工程的顺利进行，保障施工质量和施工安全。通过引入第三方质量检测机构，乙方可以更好地保障自身的权益，确保甲方按