工程施工合同印花税税率

工程施工合同印花税税率合同编号：__________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相关资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、工程承包范围及要求2.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的工程内容。2.2乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。2.3乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应承担工程过程中的安全责任，确保工程安全无事故。三、合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2支付方式：（1）甲方支付乙方预付款人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元，乙方收到预付款后应按照约定的进度向甲方提供工程进度款。（2）工程完成后，甲方应在验收合格后__天内支付乙方剩余款项。四、工程质量及保修4.1乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。4.2工程验收合格后，乙方应按照约定进行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期工程价款的__%向甲方支付违约金。5.2乙方未按照约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修，并按照逾期工程价款的__%向甲方支付违约金。5.3甲方未按照约定支付工程款的，应按照逾期支付金额的__%向乙方支付违约金。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程施工合同2.工程设计图纸3.工程预算书4.乙方资质证明文件5.工程进度计划表6.工程质量保修书7.付款凭证及银行信息8.工程验收报告9.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.乙方未按照约定的质量标准完成工程的，属于违约行为。3.甲方未按照约定支付工程款的，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件的，属于违约行为。5.双方未按照约定履行合同义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.工程施工合同：指甲方为工程项目的业主，乙方为具有相关资质的施工单位，双方签订的关于乙方向甲方提供工程施工服务的协议。2.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的标准。3.工期：指合同约定的工程开始日至工程结束日的期限。4.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的违约赔偿金。5.保修：指工程验收合格后，乙方对工程在约定保修期限内出现的质量问题进行维修、更换的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误的问题，乙方应与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施加快工程进度。2.遇到工程质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合约定的质量标准。3.遇到支付问题，甲方应及时支付工程款，确保乙方的合法权益。4.遇到合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的施工合同签订。2.适用于乙方为具有相关资质的施工单位，甲方为工程项目的业主的情况。3.适用