建筑工程施工合同到期_第1页
建筑工程施工合同到期_第2页
建筑工程施工合同到期_第3页
建筑工程施工合同到期_第4页
建筑工程施工合同到期_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑工程施工合同到期合同编号:__________鉴于甲方为甲方项目的建设、开发、经营和管理,需要乙方提供建筑工程施工服务,经双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方向甲方提供建筑工程施工服务事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程质量标准:__________1.6工程工期:自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。二、乙方义务2.1乙方向甲方承诺,具备建设行政主管部门核发的相应资质证书和安全生产许可证,并在有效期内。2.2乙方应按照甲方的要求,按时完成工程的施工,并保证工程质量符合本合同约定的质量标准。2.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工,确保施工安全,减少施工对周边环境的影响。2.4乙方应遵守甲方的管理制度,服从甲方及监理单位的管理和监督。2.5乙方应负责工程资料的收集、整理、归档工作,并按照甲方要求提交相关资料。2.6乙方应对其在施工过程中知悉的甲方商业秘密和知识产权严格保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。三、甲方义务3.1甲方应按照本合同约定,向乙方支付工程价款。3.2甲方应按时提供乙方施工所需的场地、资料、设备等,并保证提供的资料真实、准确、完整。3.3甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和配合,确保工程顺利进行。3.4甲方应对乙方施工成果进行验收,并按照本合同约定支付工程价款。四、工程价款及支付4.1本工程的价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。4.2甲方应按照下列付款节点向乙方支付工程价款:(1)工程开工后,甲方支付乙方工程价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程价款的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程价款的20%;(4)剩余的10%作为质保金,自工程验收合格之日起一年内无质量问题,甲方一次性支付给乙方。4.3乙方应按照甲方要求,向甲方开具等额的正规发票。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。5.2甲方未按约定时间支付工程价款的,应按照同期银行贷款利率支付乙方利息。5.3乙方未按约定时间完成工程的,应按照逾期完成部分工程造价的每日千分之五向甲方支付违约金。六、争议解决6.1本合同履行过程中发生纠纷,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且甲方支付完工程价款之日起终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________一、附件列表:1.乙方资质证书及安全生产许可证复印件2.工程设计文件3.施工图纸4.工程量清单5.工程质量标准及验收规范6.安全生产管理制度7.乙方施工组织设计8.工程进度计划9.工程价款支付申请表10.工程验收报告二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付工程价款:认定标准为逾期支付超过合同约定的付款节点。2.乙方未按约定时间完成工程:认定标准为逾期完成部分工程超过合同约定的工期。3.乙方工程质量不符合约定:认定标准为国家及地方有关法律法规、规范、标准。4.乙方未遵守甲方管理制度:认定标准为甲方管理制度的相关规定。5.乙方泄露甲方商业秘密和知识产权:认定标准为未经甲方书面同意,向第三方泄露。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中约定的委托方,负责工程的建设、开发、经营和管理。2.乙方:指合同中约定的受托方,负责提供建筑工程施工服务。3.工程价款:指乙方完成工程所需的报酬,按照合同约定进行支付。4.质保金:指工程验收合格后,甲方按约定保留的一部分工程价款,用于保证工程质量。5.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方延迟支付工程价款:乙方可以与甲方沟通协商,要求按时支付;如协商不成,可依法向法院提起诉讼。2.乙方延误工程进度:乙方应加强施工组织,合理安排人力、物力,确保按期完成工程;如无法按时完成,应提前通知甲方,并协商延期。3.工程质量问题:乙方应按照法律法规、规范、标准进行施工,确保工程质量;如出现质量问题,应及时整改,并承担相应责任。4.安全事故:乙方应严格遵守安全生产管理制度,确保施工安全;如发生安全事故,应立即报告甲方,并按照相关法律法规处理。5.合同争议:双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.建筑工程施工合同到期,双方就工程价款、工程进度、工程质量等方面产生纠

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论