车库买卖合同（七篇）

第2页共2页车库买卖合同甲方：乙方：为了确保甲、乙双方的合法权益，现就住宅及车库买卖有关事项签订协议如下：第一条经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于市号栋单元楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售给乙方，其中：住宅建筑面积为平方米，车库杂物房建筑面积平方米。第二条上述住宅及车库杂物房的出售价为人民币____万元整。此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。第三条付款方式：实行分期付款，首期支付万元整，第二期支付万元整。具体支付时间及方式如下：乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国房屋所有权证》在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付万元整。第四条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回《房产证》后的十五日内，与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续，并将新的《房产证》交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续，房屋的产权及使用权归乙方所有，甲方不再拥有产权及使用权，原入住人员或存放的物品必须在住宅所有权过户后的十五日内搬离。第五条鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权，仅取得车库杂物房的《使用权出让证》，而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“使用人”变更手续的实际情况，该车库杂物房及对应的《使用权出让证》自乙方付清上述购房款之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。第六条上述住宅及车库杂物房的交易金额不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费，此项税费由乙方承担。甲方：_____乙方：_________年____月____日____年____月____日车库买卖合同（二）甲方（出卖人）：_____乙方（买受人）：_____经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于号车库（建筑面积平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币____万元整（元）。乙方在____年____月____日前一次性付款。三、甲方在____年____月____日前将上述车库交付乙方使用。四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。五、甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。六、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。七、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方（出卖人）：_____乙方（买受人）：_________年____月____日车库买卖合同（三）甲方：中化地质矿山总局福建地质勘查院乙方：杨瑞玲甲方位于福州市晋安区象园街道长福路____号的长福家园小区现有部分地面架空层车位和部分地下室车位，经双方协商一致，甲方同意将所有车位转让给乙方，双方就此订立如下协议事项：一、地点、数量：甲方位于福州市晋安区象园街道长福路____号的长福家园小区拥有的所有车位53个，其中____号楼地面架空层车位19个；____号楼地面架空层车位9个；____号楼地下室车位25个。二、转让价格：每个车位均价____万元，总计53个车位共计价款____万元。车位的转让税费，由乙方承担。三、付款办法：本协议签订后三日内，乙方支付给甲方____万元预付款，余款在双方至房产交易中心办理产权过户收件时全部付清。四、产权的过户手续由乙方负责办理，甲方应于配合车库转让协议书。如因国家政策等原因至产权无法办理过户，甲方退还已收取乙方的款项，双方免责。五、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力，协议自签订日起生效，履行完毕自动失效。甲方：乙方：法定代表人：代表：代表：____年____月____日____年____月____日车库买卖合同（四）卖方：（甲方）买方：（乙方）醉方将其所有车库出售给乙方，现双方自愿达成如下协议，以资共同遵守：1.甲方出售位于____的车库。2.车库具体情况：位置：_____；产权方式为：_____。3.甲方出售车库的价格为：____人民币，乙方在签订本合同后一次性支付给甲方。4.自本合同签订之日起，车库所有权归乙方所有，甲方应将车库及所有手续交付给乙方，并协助乙方办理相关过户手续。5.甲方保证车库买卖合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方有欺诈行为，应承担双倍返还的法律责任。6.车库转让前发生的相关费用由甲方承担，转让后发生的费用由乙方承担。7.甲乙双方应严格遵守本合同，履行各自的义务。乙方逾期付款的，每日按应付款的千分之三承担违约金；甲方延迟交付车库的，每日承担车库价款千分之三的违约金。8.甲乙双方未尽事宜，协商解决。9.本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效。甲方：（盖章）乙方：（签字盖章）____年____月____日车库买卖合同（五）合同编号：_____甲方（出售方）：_____地址：_____电话：_____传真：_____乙方（购买方）：_____地址：_____电话：_____身份证号码：_____根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。一、买受人所购的基本情况乙方所购车位（库）位于_____第____号单位。该车库套内面积约为____平方米。二、计价方式与价款双方约定按套计算该车位（库）总价款为（人民币）____拾____万____仟____佰____元整。三、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____拾____万____仟____佰____元整。四、交付期限出卖人应当在____年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;五、出卖人延期交房的违约责任除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;1、逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;（2）逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。六、交接车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。七、其他买受人使用期间不得擅自改变该车位（库）的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位（库）有关联的公共部位和设施的使用性质。八、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第_____种方式解决：1、提交_____仲裁委员会仲裁。2、向____人民法院起诉。九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。十一、本合同自双方签订之日起生效。十二、附件：车库平面图出卖人（签章）：_____买受人（签章）：_____【法定代表人】：_____【代表人】：__________年_____月_____日_____年_____月_____日车库买卖合同（六）甲方：乙方：甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：1、甲方将位于____小区____号的车库卖于乙方。2、车库的具体状况：位置：_____，四邻：_____，面积：_____，产权方式为：_____。3、甲方出卖车库的价格为：_____元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。4、自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律职责。6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。车库买卖合同范本7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。8、未尽事宜甲乙方协商解决。9、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。甲方：乙方：____年____月____日车库买卖合同（七）甲方：联系住址：联系电话：身份证：乙方：联系住址：联系电话：身份证：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就_____项目停车位使用权转让事项，签订协议如下：一、转让车位使用权内容乙方有偿购买甲方出让的_____停车位一个。二、付款方式1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整（即）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。三、车位本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。四、使用管理1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。五、联系方式双方承诺合同中所提供的联系地址