家装建筑工程施工合同范本

家装建筑工程施工合同范本合同编号：__________一、工程内容（1）室内墙面、地面、天花板的拆除与重建；（2）水电布线改造；（3）厨房、卫生间装修；（4）室内门、窗户的更换；（5）室内墙面、地面、天花板的涂料、壁纸张贴；（6）家具购买及安装；（7）灯具、洁具等家居用品的安装；（8）其他约定的装饰装修项目。二、工程质量2.1施工方应严格按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量。2.2施工方应选用符合国家标准的建筑材料、建筑构配件和设备。2.3施工过程中，施工方应接受甲方及有关部门的检查、监督和验收。2.4工程竣工后，施工方应按照约定进行验收，确保工程达到合同约定的质量标准。三、工程进度3.1施工方应按照双方约定的工期完成施工。3.2施工方应提前告知甲方工程进度及关键节点，如需延期，应提前征得甲方同意。3.3施工方应确保工程在约定工期内完成，如有违约，应按照约定承担违约责任。四、工程费用4.1工程总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付工程进度款及尾款。4.3施工方应提供正式的发票，确保甲方的权益。五、施工要求5.1施工方应按照甲方提供的施工图纸、材料及设备要求等进行施工。5.2施工方应在施工过程中，确保甲方及家人的安全和财产安全。5.3施工方应做好施工现场的清洁、卫生工作，确保施工环境整洁。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。6.2如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.材料及设备清单3.付款凭证4.工程进度表5.验收报告6.违约金计算公式7.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程，认定为违约。2.施工方选用不符合国家标准或合同约定的材料、建筑构配件和设备，认定为违约。3.施工方未按照约定接受甲方及有关部门的检查、监督和验收，认定为违约。4.施工方未按照约定提供正式发票，认定为违约。5.甲方未按照约定支付工程进度款及尾款，认定为违约。三、法律名词及解释：1.家庭装饰装修工程：指对家庭住宅进行装饰装修的活动。2.施工方：指承担家庭装饰装修工程的施工单位。3.甲方：指承担家庭装饰装修工程的业主。4.工程质量：指工程符合国家相关规范和标准的情况。5.工程进度：指工程按照约定的工期完成的情况。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商调整工期。如非不可抗力原因导致延期，施工方应承担违约责任。2.工程质量问题：发现工程质量问题，甲方有权要求施工方及时整改，并按照约定承担违约责任。3.付款问题：甲方应按照约定时间支付工程进度款及尾款。如甲方未按时支付，施工方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。4.施工过程中的争议：双方应积极协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。五、所有