消防工程施工劳务合同

消防工程施工劳务合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本消防工程施工劳务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程承包范围和内容：_______二、合同工期开工日期：_______竣工日期：_______合同工期总日历天数：_______天。三、质量标准工程质量标准：_______四、合同价款金额（大写）：_______（人民币）：_______元五、甲方责任1.甲方提供乙方进场人员的生活住宿条件，其费用由乙方自理。2.负责办理施工所涉及申请、批件等手续，负责缴纳建设单位收取的各种费用。3.向乙方提供施工所需的水、电接口，水电费由乙方承担。4.对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。六、乙方责任1.乙方必须按甲方要求调配（增减）人员，保证工期顺利完成。2.遵守甲方现场管理制度，服从甲方统一管理，指定现场负责人，并报甲方备案。3.乙方必须确保进场人员的技术素质，特殊工种作业人员必须持有国家认可机构颁发的有效证件并报甲方备案。进场人员由甲方统一办理暂住证，其费用由乙方承担。4.乙方应负责为所属施工人员办理人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。5.遵守有关安全生产规范、严格安全操作规程、防火防盗。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。七、工程验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的消防工程规范、规程进行施工，并接受甲方的监督。2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。4.工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。5.验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。6.竣工日期以最后验收合格的日期为准。八、违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_______支付滞纳金。2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_______元，作为奖励。3.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。5.因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。6.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。九、争议解决双方发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定_______十一、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结清工程余款、保修期满后自然失效。十二、合同份数本合同正本一式两份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本一式_______份，由甲乙双方分别保存。甲方（盖章）：_______法定代表人或授权代表（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：_______法定代表人或授权代表（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日消防工程施工劳务合同（1）合同编号：________________甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方消防工程施工劳务承包给乙方达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：包括但不限于消防管道安装、消防设备安装、消防电气安装、消防系统调试等。二、工期1.开工日期：________________2.竣工日期：________________3.工期总日历天数：________________天三、承包方式及劳务价款1.承包方式：乙方以包工不包料的方式承包本工程的劳务。2.劳务价款：本工程劳务价款总额为人民币________________元（大写：________________圆整）。四、质量标准本工程质量应达到国家现行的消防工程施工质量验收规范合格标准。五、付款方式1.工程进度款支付方式：按月支付，每月支付已完成工程量的____作为进度款。2.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方劳务价款的____。3.剩余____作为质量保证金，待工程质保期满后一次性付清。六、双方责任（一）甲方责任1.提供施工所需的图纸、技术资料等相关文件。2.提供施工所需的场地、道路、水电等条件。3.按约定支付劳务价款。（二）乙方责任1.按照甲方提供的图纸、技术资料等相关文件进行施工。2.保证施工质量和工期，达到合同约定的质量标准。3.遵守安全生产规定，确保施工安全。七、违约责任1.甲方未按约定支付劳务价款的，每逾期一日，按应付价款的____支付违约金。2.乙方未按约定完成工程或未达到质量标准的，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕劳务价款后终止。甲方（发包方）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________签字日期：________________乙方（承包方）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________签字日期：________________消防工程施工劳务合同（2）甲方（发包方）：__________________地址：__________________电话：__________________乙方（承包方）：__________________地址：__________________电话：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行消防工程施工劳务的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________________2.工程地点：__________________3.工程内容：包括但不限于消防设备安装、管线铺设、系统调试等（具体以施工图纸及工程量清单为准）。二、合同工期开工日期：______年______月______日竣工日期：______年______月______日总工期：______天三、劳务报酬1.本工程劳务报酬总额为人民币______元（大写：__________________元整）。2.劳务报酬支付方式：__________________四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.提供施工所需的图纸、资料及相关文件。2.协调解决施工过程中的相关事宜。3.按时支付劳务报酬。（二）乙方权利和义务1.严格按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。2.负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。3.负责施工过程中的材料、设备保管，防止丢失或损坏。五、违约责任1.若甲方未按时支付劳务报酬，应按未付金额的______向乙方支付违约金。2.若乙方未按约定工期完成施工，应按合同总金额的______向甲方支付违约金。六、争议解决如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、劳务报酬结清时终止。甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：__________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：__________________日期：______年______月______日消防工程施工劳务合同（3）甲方（发包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方拟进行消防工程施工，现决定将该工程的部分劳务工作发包给乙方完成。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______二、承包方式及范围1.承包方式：_______2.承包范围：_______三、工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.总工期：_______日历天四、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币_______元）。2.支付方式：_______五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1.甲方负责提供施工所需的设计图纸、技术要求及相关资料。2.甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出整改要求。3.甲方应按时支付合同价款。（二）乙方的权利和义务1.乙方应严格按照甲方的设计要求和技术规范进行施工。2.乙方应确保施工质量和安全，并承担因施工质量问题造成的损失。3.乙方应按时完成施工任务，并配合甲方的验收工作。六、违约责任1.若甲方未按时支付合同价款，应承担违约责任，并支付逾期付款利息。2.若乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字或盖章之日起生效。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______乙方（承包方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______消防工程施工劳务合同（4）合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方拟进行_______的消防工程施工，并同意将该工程发包给乙方施工，乙方同意按照甲方的要求完成该工程的施工任务。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______消防工程2.工程地点：_______3.工程内容：_______二、工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.工期总日历天数：_______天三、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币（大写）：_______元）。2.支付方式：_______四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.提供施工所需场地及条件。2.按照合同约定支付合同价款。3.对乙方施工进行监督和管理。（二）乙方权利义务1.按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全和进度。2.遵守国家法律法规和甲方现场管理规定。3.承担因自身原因造成的质量、安全事故的责任。五、工程质量及验收1.乙方应确保工程质量符合国家及地方相关标准和规范。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。六、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一日，应按逾期未付款项的千分之_______向乙方支付违约金。2.若乙方未按照合同约定完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价款的千分之_______向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式_______份，具有同等法律效力。甲方（发包方）：_______法定代表人委托代理人：_______签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：_______法定代表人委托代理人：_______签字日期：XXXX年XX月XX日消防工程施工劳务合同（5）合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方委托乙方承担_______的消防工程施工劳务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______二、工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.工期延误：因甲方原因导致的工期延误，乙方工期相应顺延；因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任。三、合同价款1.本工程劳务费总额为人民币_______）。2.付款方式：_______四、质量标准1.乙方应严格按照国家及地方有关消防工程施工的规范、标准进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应配合甲方进行验收，验收合格后方可交付使用。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.提供施工所需的场地、水、电等基础设施。2.按照合同约定支付劳务费。3.对乙方的施工质量进行监督。（二）乙方权利义务1.按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期。2.遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全。3.承担因施工质量问题导致的返工、修复等费用。六、违约责任1.甲方未按约定支付劳务费的，应承担违约责任。2.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担违约责任。七、争议解决因执行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完劳务费后终止。甲方（盖章）：_______法定代表人授权代表（签字）：_______乙方（盖章）：_______法定代表人授权代表（签字）：_______签订日期：_______消防工