110kV升压站电气安装施工合同 标准版全套

110kV升压站电气安装施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据甲方与建设单位签订的总承包合同，双方就本建设工程****光伏发电项目110kV升压站项目施工进行协商并达成一致，特订立本合同。1.工程概况：工程名称：*****光伏发电项目110kV升压站项目①工程地点：**********②工程内容：****光伏发电项目110kV升压变电站电气设备安装。具体工作内容详见工程量清单。工程价款及承包范围：固定总价：*****元（大写：*****）此价格为固定含税价格（税票为9%增值税专用发票），包括电气一、二次设备安装，电缆、一次设备、二次设备之间电缆连接线缆施工，一、二次电缆电缆头制安等电气施工图纸范围内全部安装内容。2.工程工期（具体时间根据业主时间要求）计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日（具体工期以甲方并网需求为准）3.工程质量①乙方按照工程施工图纸施工说明书及相应的施工技术规范要求进行施工，符合总承包合同的质量标准，并接受甲方代表及建设单位（监理代表）的监督检查。②乙方必须按照甲方的编制的总体施工组织设计和设置的质量控制点进行施工控制。③乙方施工符合国家标准要求。④工程质量等级：合格⑤按照规范要求做好冬雨季施工质量、安全保证措施。4.材料设备供应：甲方按照图纸设计提供防火材料、桥架、基础槽钢等所有主材。乙方有义务为甲方准确计算并提前至少一周提出各种主辅材的需求量及到货时间。施工工具及辅材由乙方提供。1）甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划需要向乙方提供。2）乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3）材料按预算量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。5.双方责任甲方责任：1）开工前提供施工图及有关技术资料。2）开工前向乙方交底。3）负责审批进度计划和施工方案。4）负责监督乙方施工质量和施工进度。5）负责按施工进度提供设备及材料。乙方责任：1）工前3天按照甲方编制的总体施工计划，对工程的质量、环境、职业健康安全管理进行策划，编制工程的施工方案等，报送审批，一式两份；2）服从甲方的统一指挥和调度，接受甲方专业部门的检查和监督；3）精心组织施工，确保分包工程的施工进度、质量目标的实现；4）做好施工现场的安全、保卫、消防工作；5）做好施工现场的环境保护工作，对施工现场的化学危险品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效控制；6）在施工中发生质量事故，应当及时采取补救措施，并及时向甲方报告。并承担乙方原因造成的费用损失；7）在施工中必须遵守建设工程安全生产的有关规定，严格按安全管理标准组织施工，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患，由于乙方原因发生的安全事故由乙方负责；8）乙方施工人员必须按规定持证上岗。9）乙方严格按照施工图纸设计用量到指定地点领用甲方提供材料，如出现超领，超出部分在乙方工程结算款中扣除。10）其他责任：乙方必须按照甲方要求统一着装，费用乙方承担。提供交工所需资料及配合甲方交工、备案。工程完工后必须办理完工证明。11）合同签订后乙方安排一名技术人员至甲方现场做技术配合工作，梳理设计及设备材料采购情况，确保前期各种施工过程不影响后期设备安装调试，避免出现返工、货不对板等情况，并承担由此造成的损失。6.工程验收6.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。6.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师有权要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。6.3工程具备隐蔽条件，承包人进行自检，并在隐蔽前通知甲方代表验收。验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。6.4竣工验收：甲方收到竣工验收报告后立即进行验收，并给予认可或提出修改意见。乙方按要求立即修改，并承担由自身原因造成修改的费用；7.工程结算1）固定总价：*****元工程完工后，乙方提供由甲方代表签字认可的竣工结算工程量，由甲方经营部出具结算单作为本工程最终价款。2）工程价款支付方式：进场施工并完成总工程量50%时，根据现场实际完成工作量支付至已完工程量的75%；竣工经甲方单位验收合格且并网运营后30日内支付工程总价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一次性付清。8.工程质量保修1）工程质量保修范围和内容：乙方承担的所有工程。2）工程质量保修期限：壹年。3）工程质量保修期自总包范围内整体工程竣工验收合格之日起计算。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。保修期满后全款结清。9.违约责任及奖惩措施1）施工中，乙方施工进度、质量等不能满足甲方的要求，甲方有权解除合同，更换队伍，由此造成的损失由乙方承担。2）因乙方原因不能按约定的工期竣工的，应向甲方支付违约金；违约金仍不能弥补甲方损失的，乙方应按实际损失补足。3）因乙方原因使工程质量达不到合同约定的质量标准的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延，并赔偿由此给甲方造成的损失。4)因乙方原因未做好施工现场的安全、保卫、消防、环保等工作而发生的损失由乙方承担。5）甲方项目管理人员随时对各施工队伍的质量、安全情况进行监督检查，每发现一次质量、安全问题罚款500元。10.争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，双方均可向**市人民法院提起诉讼。11.其他①合同一式2份，甲方1份，乙方1份；②甲方与建设单位签订的总承包合同是本合同的执行条件之一，本合同未尽事宜，双方参照总承包合同执行；③GF-1999-0201《建设工程施工