2024建设工程施工协议

2024建设工程施工协议合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、施工范围与工程量2.1乙方根据甲方的委托，负责本工程的施工，包括但不限于：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装修工程；（4）其他相关工作。2.2乙方应按照约定的工程量进行施工，确保工程质量、安全、进度符合甲方的要求。三、合同价格与支付3.1双方确认，本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），参照附件一《工程预算明细》。3.2甲方应按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。具体付款事宜详见附件二《付款计划》。3.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付相应款项。四、施工质量与标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，确保工程质量符合设计文件和合同要求。4.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工，确保工程安全、环保、节能要求。4.3乙方应保证工程各阶段验收合格，并按时交付甲方使用。五、施工安全与环保5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全管理工作，确保施工过程中的人员和财产安全。5.2乙方应做好施工现场的环保工作，按照相关法律法规的要求，妥善处理施工过程中产生的废弃物和废水，保证施工现场的环境卫生。六、工期延误与违约责任6.1乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应责任，并支付乙方合理的窝工费用。七、争议解决7.1对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同附件为不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。8.3双方在履行合同过程中，如发生未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日附件一：《工程预算明细》附件二：《付款计划》一、附件列表：

1.附件一：《工程预算明细》

包括工程各项费用的详细预算。2.附件二：《付款计划》

包括合同价款的支付时间节点和比例。二、违约行为及认定：

1.乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向甲方支付违约金。

2.甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应责任，并支付乙方合理的窝工费用。

3.乙方未按照约定标准完成工程，或工程质量不符合设计文件和合同要求的，视为违约。

4.甲方未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指建设工程项目的业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。

3.合同价款：指双方约定的工程总造价。

4.违约金：指一方违约时向另一方支付的赔偿金。

5.窝工费用：指因工程延期导致乙方产生的额外费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：

乙方应提前通知甲方，并采取措施减少延期对工程的影响。

甲方应与乙方协商，根据实际情况调整工程进度和付款计划。2.工程质量问题：

乙方应按照标准进行施工，确保工程质量。

甲方应定期对工程进行检查，发现问题及时通知乙方整改。3.付款问题：

甲方应按照约定时间支付合同价款，避免逾期付款。

乙方应提供正规发票，确保甲方能够正常报销。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位的情况。

2.适用于各