下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024建设工程工期延期补充协议合同编号:__________一、工期延期1.1由于__________原因,导致工程无法按照主合同约定的工期完成,乙方需延期交付工程。1.2乙方应在本协议签订后__________日内向甲方提交工期延期申请,并详细说明延期原因及预计延期时间。1.3甲方应在收到乙方提交的工期延期申请后__________日内回复乙方,同意或不同意延期申请。1.4如果甲方同意延期申请,甲乙双方应就延期后的工程交付日期、工程价款支付、违约责任等事项进行协商,并签订补充协议。二、工程价款支付2.1乙方应按照主合同约定和本协议的约定,向甲方提交工程进度报告和工程价款支付申请。2.2甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和工程价款支付申请后__________日内回复乙方,同意或不同意支付工程价款。2.3如果甲方同意支付工程价款,甲方应按照主合同约定和本协议的约定,向乙方支付工程价款。三、违约责任3.1如果乙方未按照本协议约定的工期交付工程,乙方应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:__________。3.2如果甲方未按照本协议约定的期限回复乙方关于工期延期申请或工程价款支付申请,甲方应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:__________。四、争议解决4.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应友好协商解决。4.2如果协商不成,任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。五、其他约定5.1本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。5.2本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.《建设工程施工合同》(合同编号:__________)2.工期延期申请3.工程进度报告4.工程价款支付申请5.违约金计算方法说明6.仲裁委员会相关规定二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定工期交付工程2.甲方未按照约定期限回复乙方关于工期延期申请或工程价款支付申请3.甲方未按照约定支付工程价款4.乙方未按照约定提交工程进度报告和工程价款支付申请5.双方未友好协商解决争议三、法律名词及解释:1.工期延期:因特定原因导致工程无法按照合同约定时间完成,需延长交付时间。2.违约金:违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。3.仲裁委员会:依法设立,独立、公正地解决合同争议的机构。4.违约行为:违反合同约定或法律规定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工期延期申请未被甲方同意:重新提交详细延期原因及预计延期时间。积极与甲方沟通,争取甲方同意延期申请。2.甲方未按照约定期限回复乙方:再次发送工程价款支付申请,提醒甲方按时回复。如果甲方仍不回复,可向仲裁委员会申请解决争议。3.乙方未按照约定提交工程进度报告和工程价款支付申请:提醒乙方按照合同约定提交相关报告和申请。如乙方仍不履行,甲方有权暂停支付工程价款。4.双方发生争议:尝试友好协商解决,协商不成再提交仲裁委员会仲裁。准备好相关证据,以便在仲裁过程中维护自身权益。五、所有应用场景:1.建设工程施工合同中工期延期情况发生。2.双方对工程价款支付有异议或争议。3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 自由贸易港国际客船、国际散装液体危险品船经营管理办法
- 4.6 利用相似三角形测高 数学北师大版九年级上册同步测试(含答案)
- 黑龙江省哈尔滨市第九中学校2023-2024学年高一下学期期末考试语文试题(解析版)
- 部编版第十册第二单元巩固提高练习题
- 2024年(短视频剪辑、制作)专业技术及理论知识考试题库与答案
- 2024年黑龙江省大庆市中考物理试题含解析
- 股权结构对公司投资者关系管理的影响
- 江苏省连云港市海州区四校2023-2024学年毕业升学考试模拟卷数学卷含解析
- 人工智能医疗行业相关项目经营管理报告
- 2023年浙江省海运集团股份有限公司招聘考试试题及答案
- 幼儿园家长助教课件
- 提香 西方美术史 课件
- 高速公路机电系统培训课件
- 保险法(结合保险原理、司法解释)课件
- JY-T 0470-2015 小学美术教学器材配备标准
- 人防地下室设计及及技术咨询要点
- 锅炉工程施工进度安排
- 指挥中心大厅管理制度
- 工程设计重点难点分析及应对措施
- 品牌部部门职能、岗位职责及工作流程
- 某医院融资商业计划书
评论
0/150
提交评论