辽宁省沈阳市法库县2024年一级造价工程师《造价管理》预测试卷含解析

辽宁省沈阳市法库县2024年一级造价工程师《造价管理》预测试卷第1题：单选题(本题1分)招投标过程中，如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉。A.5B.10C.15D.20第2题：单选题(本题1分)某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用1800万元，已完工程实际费用2200万元，拟完工程计划费用1900万元，则该工程此时的进度偏差是（）万元。A.-100B.-200C.-300D.-400第3题：单选题(本题1分)西方发达国家计算和控制工程造价的主要依据是（）。A.工程量计算规则及各种取费标准B.招投标文件C.各种造价信息D.造价工程师的经验第4题：单选题(本题1分)关于项目资本金制度相关规定，下列固定资产投资项目中，资本金占项目总投资最低比例中占比最高的是（）。A.城市轨道交通项目B.普通商品住房项目C.钢铁.电解铝项目D.玉米深加工项目第5题：单选题(本题1分)双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。A.总时差B.自由时差C.持续时差D.工作时间第6题：单选题(本题1分)施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是（）。A.起重吊装工程B.爆破工程C.模板工程D.地下暗挖工程第7题：单选题(本题1分)投标单位遇下列情形时，其报价可低一些（）。A.支付条件不理想的工程B.投标对手少的工程C.工程量大而其他投标人都可以做的工程D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长第8题：单选题(本题1分)下列项目中，属于不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目第9题：单选题(本题1分)单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该（）为纳税人。否则，以（）为纳税人。A.发包人，承包人B.承包人，发包人C.单位法人，承包人D.发包人，单位法人第10题：单选题(本题1分)某企业2018年1月1日房产原值3000万元，5月1日将其中原值为1000万元的临街房出租，月租金5万元，当地政府允许按房产原值减除20%的余值计税。该企业当年应缴纳的房产税额为（）万元。A.27B.27.2C.28.4D.26.8第11题：单选题(本题1分)下列施工图预算审查方法中，审查质量高，但审查工作量大、时间相对较长的是（）。A.对比审查法B.全面审查法C.分组计算审查法D.标准预算审查法第12题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工进度计划中，施工过程数目n=4,施工段数目m=3，流水节拍t=5天。施工过程Ⅱ可以提前插入2天开始。该流水施工进度计划的工期是（）天。A.30B.26C.28D.32第13题：单选题(本题1分)在价值工程活动的方案创造阶段，由主管设计的工程师做出设计，提出完成所需功能的办法和生产工艺，然后顺序请各方面的专家审查的方法是（）。A.头脑风暴法B.哥顿法C.德尔菲法D.专家检查法第14题：单选题(本题1分)在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是（）。第15题：单选题(本题1分)某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为17和20，工作D的最早开始时间为12，持续时间为3，则工作D的自由时差为（）。A.5B.4C.3D.2第16题：单选题(本题1分)根据我国《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6第17题：单选题(本题1分)下列有关工程造价咨询的行为准则，表述错误的是（）。A.应执行国家的宏观经济政策和产业政策B.应接受经济纠纷双方当事人的鉴证咨询业务C.应接受工程造价咨询行业自律组织业务指导D.应杜绝无序和恶性竞争，靠质量.信誉参加市场竞争第18题：单选题(本题1分)缺陷责任期满时，施工承包单位向建设单位申请返还工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.21B.14C.15D.30第19题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修期限第20题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等第21题：单选题(本题1分)某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为8000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的偿债备付率为（）。A.0.84B.1.125C.1.33D.1.5第22题：单选题(本题1分)根据相关规定，发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的（）天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.14B.28C.42D.56第23题：单选题(本题1分)如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（）万元。A.109.27B.309.09C.318.36D.327.62第24题：单选题(本题1分)在项目融资中，银行贷款的数量、融资成本的高低以及融资结构的设计都是与项目的（）直接联系在一起的。A.现金流量和资产价值B.现金流量和项目资本金C.预期的现金流量和资产价值D.预期的现金流量和项目资本金第25题：单选题(本题1分)建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是（）。A.单位工程造价→分部分项工程造价→单项工程造价B.单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价C.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价D.分部分项工程造价→单项工程造价→单位工程造价第26题：单选题(本题1分)某项借款，年名义利率为10%，计息周期为月，则有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%第27题：单选题(本题1分)下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（）。A.通信建设项目B.企业管理机关的办公楼C.广播电视大楼D.咨询服务建设项目第28题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业应向政府主管部门提交（）。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目申请报告D.项目开工报告第29题：单选题(本题1分)下列关于标底和投标限价的说法中，正确的是（）。A.关系到公共利益、安全的都需要编制标底B.以接近标底为中标条件C.设置最低投标限价作为否决投标的条件D.招标人自行决定是否编制标底第30题：单选题(本题1分)控制建设工程造价最有效的手段是（）。A.设计与施工结合B.定性与定量结合C.策划与实施结合D.技术与经济结合第31题：单选题(本题1分)合同文件的解释顺序正确的是（）。A.中标通知书，投标函及附录，专用合同条款B.投标函及附录，中标通知书，专用合同条款C.专用合同条款，中标通知书，投标函及附录D.中标通知书，专用合同条款，投标函及附录第32题：单选题(本题1分)按我国《合同法》的规定，合同履行的原则主要包括（）。A.全面适当履行原则和诚实信用原则B.全面适当履行原则和公平、公正原则C.诚实信用原则和公平、公正原则D.全面适当履行原则和公平、公正、公开原则第33题：单选题(本题1分)FIDIC《施工合同条件》适用于土木工程施工的单价合同形式。由通用条件和专用条件两部分组成，并附有（）。A.合同协议书、投标函和争端仲裁协议书B.合同协议书、设计图纸和争端仲裁协议书C.投标函、设计图和争端仲裁协议书D.投标函、设计图和资料表第34题：单选题(本题1分)某产品有Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４四项功能，采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为Ｆ１/Ｆ２＝1．85、Ｆ２/Ｆ３＝3．20、Ｆ３/Ｆ４＝2．50，则功能Ｆ３的重要性系数是（）。A.0．082B.0．095C.0．112D.0．136第35题：单选题(本题1分)总投资收益率指标中的收益是指项目建成后（）。A.正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利润B.正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润C.正常生产年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润D.投产期和达产期的盈利总和第36题：单选题(本题1分)对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应对（）承担责任。A.因工艺不善引起生产设备损坏的损失B.因冰雪造成工地临时设施损坏的损失C.因铸造缺陷更换铸件造成的损失D.因超负荷烧坏电气用具本身的损失第37题：单选题(本题1分)已知某项目设计生产能力为年产100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，全年固定成本为500万元，单位产品销售税金及附加的合并税率为6%，则盈亏平衡生产能力利用率和盈亏平衡单位产品可变成本分别是（）。A.25%，20元B.35.71%，89元C.25%，14元D.35.71%，14元第38题：单选题(本题1分)限额设计中，造价控制目标分解的合理步骤是（）。A.投资限额-各专业设计限额-各专业设计人员目标B.投资限额-各专业设计人员目标-各专业设计限额C.各专业设计限额-各专业设计人员目标-设计概算D.各专业设计人员目标-各专业设计限额-设计概算第39题：单选题(本题1分)与工程项目财务分析不同，工程项目经济分析的主要标准和参数是（）。A.净利润和财务净现值B.净收益和经济净现值C.净利润和社会折现率D.市场利率和经济净现值第40题：单选题(本题1分)由于代理型合同是建设单位与分包单位直接签订，因此采用（）的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP加酬金D.简单的成本加酬金第41题：单选题(本题1分)下列对于采用前锋线进行实际进度与计划进度的比较中，不正确的是（）。A.工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后影响工期B.工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致C.工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前D.可用来分析和预测工程项目整体进度状况第42题：单选题(本题1分)某建设工程实行施工总承包模式，其分包单位发生生产安全事故，则由（）负责上报事故。A.总承包单位B.分包单位C.总承包单位或分包单位D.建设单位第43题：单选题(本题1分)计算房地产开发企业应纳土地增值税时，可以从收入中据实扣除的是（）。A.开发间接费用B.开发项目有关的管理费用C.开发项目有关的财务费用D.开发项目有关的销售费用第44题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第45题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在做出索赔处理答复后（）天内完成赔付。A.14B.21C.28D.42第46题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是（）。A.建设工程开工之日起15日内B.建设工程开工之日起30日内C.开工报告批准之日起15日D.开工报告批准之日起30日第47题：单选题(本题1分)下列各项收入中，属于企业所得税免税收入的是（）。A.转让财产收入B.接受捐赠收入C.国债利息收入D.提供劳务收入第48题：单选题(本题1分)当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少第49题：单选题(本题1分)招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是（）。A.适当提高暂定金额分项内容的单价B.适当减少暂定金额中的分项工程量C.适当降低暂定金额分项内容的单价D.适当增加暂定金额中的分项工程量第50题：单选题(本题1分)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程第51题：单选题(本题1分)经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，以下说法正确是（）。A.融资前分析以静态分析为主，动态分析为辅B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析C.融资前分析以动态分析为主，静态分析为辅D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析第52题：单选题(本题1分)根据《标准设计招标文件（2017年版）》规定，由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，（）。A.应当延长设计服务期限并增加设计费用B.只增加设计费用给予补偿C.只延长设计服务期限D.双方协商解决第53题：单选题(本题1分)在下列情况下，为保证盈亏平衡，需要增加销售量的是（）。A.年固定总成本降低B.单位产品可变成本降低C.单位产品销售价格增加D.单位产品销售税金及附加增加第54题：单选题(本题1分)下列财务数据中，可以列入项目资本金现金流量表中，而不出现在项目投资财务现金流量表中的是（）。A.维持运营投资B.经营成本C.租赁资产支出D.借款本金偿还第55题：单选题(本题1分)某固定资产原价为10000元，预计净残值为1000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第四年的折旧额为（）元。A.2250B.1800C.1500D.900第56题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，易于实现统一指挥的是（）。A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制第57题：单选题(本题1分)根据国务院项目资本金制度，下列项目中，项目资本金占项目总投资最低比例的规定值最小的是（）。A.钢铁项目B.水泥项目C.煤炭项目D.电力项目第58题：单选题(本题1分)下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A.开标过程应当记录、并存档备查B.开标应由公正机构主持C.开标地点由投标人提前公示D.开标应在投标文件截止时间之后尽快进行第59题：单选题(本题1分)某既有产品功能现实成本和重要性系数见下表。若保持产品总成本不变按成本降低幅度考虑，应优先选择的改进对象是（）A.F1B.F2C.F3D.F4第60题：单选题(本题1分)根据FIDIC《施工合同条件》，给指定分包商的付款应从（）中开支。A.暂定金额B.暂估价C.分包管理费D.应分摊费用第61题：多选题(本题2分)应用价值工程时，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法第62题：多选题(本题2分)根据《建筑法》，关于施工许可证有效期限的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工D.施工许可证最多可延期两次，每次不超过3个月E.施工许可证最多可延期三次，每次不超过2个月第63题：多选题(本题2分)关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（）。A.预算成本以施工图和定额为依据确定B.预算成本的各种信息是成本核算的依据C.计划成本通过目标成本与预算成本的比较来确定D.实际成本来自实际工程量.实耗人工和实耗材料E.目标成本是分解到分部分项工程上的计划成本第64题：多选题(本题2分)下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有（）。A.工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务B.工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动E.工程造价咨询业务范围的工作包括项目设计方案比选第65题：多选题(本题2分)某工程开工至第三个月末累计已完工程计划费用为1200万元，已完工程实际费用为1500万元，拟完工程计划费用为1300万元，此时进行偏差分析可得到的正确结论有（）。A.进度提前300万元B.进度拖后100万元C.费用节约100万元D.工程盈利300万元E.费用超过300万元第66题：多选题(本题2分)应用价值工程，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优缺点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法第67题：多选题(本题2分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，第8周末进行实际进度检查的结果如图中实际进度前锋线所示，则正确的结论有（）。A.工作D拖后2周，不影响工期B.工作E拖后3周，不影响工期C.工作F拖后2周，不影响紧后工作D.总工期预计会延长2周E.工作H的进度不会受影响第68题：多选题(本题2分)在工程建设实施过程中，为了做好环境保护全体工程项目与环保措施工程必须同时进行的工作有（）。A.招标B.设计C.施工D.竣工结算E.投入运行第69题：多选题(本题2分)工程项目中设计概算的审查方法包括（）。A.对比分析法B.多因素分析法C.查询核实法D.分类整理法E.联合会审法第70题：多选题(本题2分)下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标计算的主观随意性强B.投资回收期从项目建设开始年算起C.投资回收期指标不能反映投资回收之后的情况D.利息备付率和偿债备付率均应分月计算E.净现值法与净年值法在方案评价中能得出相同的结论第71题：多选题(本题2分)应用价值工程，对所提出的替代方案进行定性方法有（）。A.优缺点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法第72题：多选题(本题2分)作为施工项目成本核算的方法之一，表格核算法的特点有（）。A.便于操作B.逻辑性强C.核算范围大D.适时性较好E.表格格式自由第73题：多选题(本题2分)采用净现值指标评价投资方案经济效果的说法中正确的有（）。A.能够全面反映投资方案中单位投资的使用效果B.能够全面反映投资方案在整个计算期内的经济状况C.能够直接反映投资方案运营期各年的经营成果D.能够直接反映投资方案中的资本调整速度E.考虑了资金的时间价值第74题：多选题(本题2分)某产品目标总成本为1000元，各功能区现实成本及功能重要性系数见下表，则应降低成本的功能区有（）A.F1B.F2C.F3D.F4E.F5第75题：多选题(本题2分)对工程项目施工图预算的审查内容包括（）。A.工程量的审查B.定额使用的审查C.设备材料及人工、机械价格的审查D.相关费用的审查E.工程环境影响程度的审查第76题：多选题(本题2分)根据《价格法》的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务包括（）。A.自然垄断经营的商品B.国家级贫困地区的各类农用商品C.资源稀缺的少数商品D.国家投资开发的高新技术类服务E.重要的公益性服务第77题：多选题(本题2分)采用费用效率（CE）法分析寿命周期成本时，包含的费用有（）。A.设置费B.维持费C.安装费D.运转费E.研发费第78题：多选题(本题2分)造价工程师的职责关系到国家和社会公众利益，对其素质要求有（）。A.造价工程师应具备业务技术能力B.造价工程师应具备沟通协调能力C.造价工程师应具备组织管理能力D.造价工程师是复合型专业管理人才E.造价工程师应具备职业操守第79题：多选题(本题2分)下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（）。A.保险期限应至施工合同规定的工程竣工之日二十四时止B.工程提前竣工的，保险责任自行终止C.工程因故延长工期的保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过五年E.保险期内工程停工的，保险人仍应承担保险责任第80题：多选题(本题2分)下列投资方案指标中，属于静态评价指标的有（）。A.资产负债率B.内部收益率C.偿债备付率D.净现值率E.投资收益率

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P41知识点：招标投标法实施条例。招投标过程中，如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。2、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P357本题考查的是工程费用的动态监控。进度偏差=已完工程计划费用-拟完工程计划费用=1800-1900=-100万元。3、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P16知识点：发达国家和地区的工程造价管理。费用标准、工程量计算规则、经验数据等是发达国家和地区计算和控制工程造价的主要依据。4、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P228知识点：项目资本金制度。钢铁、电解铝项目资本金占项目总投资最低比例为40%，城市轨道交通项目、普通商品住房项目、玉米深加工项目资本金占项目总投资最低比例均为20%。5、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P131知识点：时标网络计划中时间参数的判定。双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。6、【正确答案】：D【试题解析】：深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案需要组织专家进行论证、审查。7、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是施工投标报价策略。投标单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；投标单位急于打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；附近有工程而本项目可利用该工程的设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。8、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。公益性投资项目不实行资本金制度。9、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是增值税。单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人。否则，以承包人为纳税人。10、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P268知识点：其他相关税种。房产税额=3000×（1-20%）×1.2%×（4/12）+2000×（1-20%）×1.2%×（8/12）+5×8×12%=27.2（万元）。11、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P312本题考查的是设计阶段造价管理。全面审查法，又称逐项审查法，是指按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行全部审查。其优点是全面、细致，审查的质量高；缺点是工作量大，审查时间较长。12、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P110-115T=（4+3-1）×5-2=28天。13、【正确答案】：D【试题解析】：在价值工程活动的方案创造阶段，由主管设计的工程师做出设计，提出完成所需功能的办法和生产工艺，然后顺序请各方面的专家审查的方法是专家检查法。14、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是等值计算。首先根据1000万元为现金流入判定C.D错误；选项A，420（1+i）+600肯定大于1000万元，选项A错误。15、【正确答案】：D【试题解析】：自由时差是本工作与紧后工作时间间隔最小值，或自由时差=紧后工作最早开始最小值-本工作的最早完成时间，即：min（17,20）-（12+3）=2。16、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P21施工许可证的有效期限。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工许可证自行废止。17、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询管理。工程造价咨询企业不得在解决经济纠纷的鉴证咨询业务中分别接受双方当事人的委托。18、【正确答案】：B【试题解析】：缺陷责任期满时，施工承包单位向建设单位申请返还工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。19、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P25设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。20、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P130本题考查的是单代号网络计划。单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。21、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。偿债备付率=（息税前利润+折旧+摊销-企业所得税）/（还本金额+计入总成本费用的全部利息）=（2000+5000+2000-150）/（8000+2500）=0.84。22、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P321知识点：《标准施工招标文件》中的合同条款。发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。23、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P163本题考查的是等值计算。100×（F/A，3，3%）×（F/P，1，3%）=318.36（万元）。24、【正确答案】：C【试题解析】：项目融资的特点是项目导向，这体现在银行贷款的数量、融资成本的高低以及融资结构的设计都是与项目预期的现金流量和资产价值直接联系在一起的。25、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查计价的组合性。工程造价的计算与建设项目的组合性有关。一个建设项目是一个工程综合体，可按单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等不同层次分解为许多有内在联系的组成部分。建设项目的组合性决定了工程计价的逐步组合过程。工程造价的组合过程是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。26、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P161本题考查的是名义利率和有有效利率。有效利率=（1+10%/12）12-1=10.47%。27、【正确答案】：A【试题解析】：生产性项目指直接用于物质资料生产或直接为物质资料生产服务的工程项目。主要包括：工业建设项目、农业建设项目、基础设施建设项目、商业建设项目等。28、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程项目建设程序。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。之外的实行备案制。29、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P35-41招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。如招标人设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。30、【正确答案】：D【试题解析】：技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。31、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P144本题考查的是工程施工合同管理。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。32、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合同履行的原则。合同履行的原则主要包括全面适当履行原则和诚实信用原则。33、【正确答案】：A【试题解析】：FIDIC《施工合同条件》适用于土木工程施工的单价合同形式，由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式。34、【正确答案】：B【试题解析】：Ｆ４的功能暂定重要性系数最小，令Ｆ４＝1.0，则:Ｆ３＝1.0x2.5＝2.5，Ｆ２＝2.5x3.2＝8.0，Ｆ１＝8.0x1.85＝14.8Ｆ４＋Ｆ３＋Ｆ２＋Ｆ１＝26．3功能Ｆ３的重要性系数＝2．5/26．3=0．09535、【正确答案】：C【试题解析】：总投资收益率指标中的收益（EBIT）是指项目建成后正常生产年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润。36、【正确答案】：B【试题解析】：在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失，保险人应负责赔偿。自然灾害包括：地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。意外事故是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸等。37、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P197知识点：不确定性分析与风险分析。在盈亏平衡点有基本等式：收入=成本，根据这一等式即可计算。BEP（%）=500/（100-100×6%-80）×100=35.71%；100×（1-6%）×100万件=500万件+BEP（p）×100万件，BEP（p）=94-5=89（元）。38、【正确答案】：A【试题解析】：分解工程造价目标是实行限额设计的一个有效途径和主要方法。首先，将上一阶段确定的投资额分解到建筑、结构、电气、给排水和暖通等设计部门的各个专业。其次，将投资限额再分解到各个单项工程、单位工程、分部工程及分项工程。在目标分解过程中，要对设计方案进行综合分析与评价。最后，将各细化的目标明确到相应设计人员，制订明确的限额设计方案。通过层层目标分解和限额设计，实现对投资限额的有效控制。39、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P289本题考查的是工程项目经济评价的内容、方法和原则。经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率。财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率。40、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是CM承包模式。由于代理型合同是建设单位与分包单位直接签订，因此，采用简单的成本加酬金合同形式。41、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P137知识点：网络计划执行中的控制。采用前锋线进行实际进度与计划进度的比较：①工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，拖后时间超过该工作总时差，影响工期；②工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致；③工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。42、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P32知识点：生产安全事故的应急救援和调查处理。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。43、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是土地增值税的可扣除项目。本题中B.C.D三项均属于不能据实扣除的房地产开发费用，只有A选项开发的间接费用可以据实扣除。44、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：建设项目总投资与固定资产投资。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。45、【正确答案】：C【试题解析】：施工承包单位接受索赔处理结果的，建设单位应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。施工承包单位不接受索赔处理结果的，按合同中争议解决条款的约定处理。46、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P28依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。47、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P265本题考查的是与工程项目有关的税收规定。企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。48、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：违约责任。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。49、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P333本题考查的是施工投标报价策略。招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标单位都必须在总报价中加入这笔固定金额，但由于分项工程量不很准确，允许将来按投标单位所报单价和实际完成的工程量付款。这种情况下，由于暂定总价款是固定的，对各投标单位的总报价水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应适当提高暂定金额的单价。50、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目的组成。分项工程是分部工程的组成部分，一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。51、【正确答案】：C【试题解析】：融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅；融资后的盈利能力分析应包括动态分析和静态分析。52、【正确答案】：A【试题解析】：发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，应当延长设计服务期限并增加设计费用。53、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P197本题考查的是盈亏平衡分析。54、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P298由于项目投资财务现金流量表是站在全部投资的角度反映其现金流，因此筹资所引起的现金流量均不予反映，故借款本金偿还不出现在项目投资财务现金流量表中。55、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P347年数总和法的计算公式为：年折旧率=（折旧年限－已使用年数）/（折旧年限×（折旧年限＋1）÷2）（6.4.18）年折旧额＝（固定资产原值－预计净残值）×年折旧率（6.4.19）第四年折旧率=（4-3）/（4×5/2）=0.1；第四年折旧额=（10000-1000）×0.1=900元，56、【正确答案】：C【试题解析】：直线制的优点包括结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。直线职能制的优点包括：既保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。57、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P227-230本题考查项目资本金比例58、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是招标投标法。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。59、【正确答案】：D【试题解析】：F4成本改善期望值最大，所以应优先改进。60、【正确答案】：A【试题解析】：为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂定金额内并支。61、【正确答案】：CD【试题解析】：知识点：方案创造及评价。方案综合评价法中，常用的定量方法有直接评分法、加权评分法、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法等。62、【正确答案】：CD【试题解析】：本题考查的是建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月，既不开工又不申请延期或者超过延期期限的，施工许可证自行废止。63、【正确答案】：AE【试题解析】：本题考查的是施工成本管理。分部分项工程成本分析资料来源是：预算成本是以施工图和定额为依据编制的施工图预算成本，目标成本为分解到该分部分项工程上的计划成本，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。64、【正确答案】：BC【试题解析】：选项A.D错误，工程造价咨询企业依法从小工程造价咨询活动，不受行政区域限制。其中，甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务；乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价2亿元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。关于选项BCE，描述正确的是工程造价咨询业务范围包括：（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；（3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（5）提供工程造价信息服务等。同时，工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。也可接受委托提供全过程工程咨询。65、【正确答案】：BE【试题解析】：2021教材P357本题考查的是工程费用动态监控。费用偏差（CV）=已完工程计划费用（BCWP）－已完工程实际费用（ACWP）：当CV＞0时，说明工程费用节约；当CV＜0时，说明工程费用超支。该工程费用偏差=1200－1500=－300（万元），说明