企业战略合作框架协议书

企业战略合作框架协议书甲方:润恒财产管理公司乙方:[填写乙方名称]签约地点:[填写签约地点]签约时间:[填写签约时间]授权代表人:[填写甲方授权代表人]授权代表人:[填写乙方授权代表人]地址:[填写甲方地址]地址:[填写乙方地址]电话:[填写甲方电话]电话:[填写乙方电话]传真:[填写甲方传真]传真:[填写乙方传真]甲方：润恒财产管理公司乙方：[填写乙方名称]经过甲方和乙方友好协商，在平等互利、优势互补的原则下，决定建立O2O战略合作关系。双方将统一资源，以长期发展为目标，形成联盟关系。为此，特达成以下战略合作框架协议：一、合作宗旨双方将通过紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。二、合作目标通过本次战略合作，充分发挥双方优势，进行优势互补，提高竞争力，共同开拓市场，实现双方未来市场扩张策略，获取市场份额，为合作双方创造更大商业价值。三、合作内容1.平台运营与经营：乙方为甲方及其下属机构提供企业O2O业务服务，包括但不限于开设天猫及淘宝店铺（须符合店铺开设条件）、开通微淘账户（含装修）、数据采样分析等，并提供培训支持以及相关产品的技术支持。2.会员体系沟通与绑定：甲方与乙方共同将品牌的在线上基于天猫或淘宝店铺的会员以及线下店铺会员体系打通，生成电子会员卡、电子优惠券，开发商家操作后台，使客户享受相应同等的会员权益。3.线下支付与移动支付：乙方提供基于支付宝钱包的移动支付解决方案，与线下销售卖场支付环节有机结合，提供消费者安全、方便、快捷的交易体验。甲方应配合乙方在其线下收银台设置消费者通过支付宝进行付款所需的二维码等物料。4.营销活动与品牌活动合作：在线上与线下的营销活动中，进行深入合作。甲方及其下属机构的大型活动包含O2O合作发布等。甲方在设置的WIFI页面连接上WIFI。5.配送与安装等后端服务合作：涉及产品配送与安装环节，结合甲方自身的渠道分布与物流配送网络。涉及乙方提供产品化的接口服务或完成客户端产品方案等多种形式合作模式。甲方将根据乙方具体合作模式调整自身业务系统的适配方式。6.甲方负责自由软件产品的开发和应用管理。硬件设备采购及维护采购费用由甲方承担。乙方积极配合甲方完成无软件集成和硬件部署，并提供自身软件说明资料。7.甲方承诺在会员绑定和数据交换方面与乙方进行独家合作，具有排他性。即甲方会员权益只在消费者绑定其淘宝账户后享有，绑定其他账户不得享有。在相关商业数据方面仅向乙方开房共享。在使用用户数据的情况下，例如快递包裹、客服服务通道等，为了数据安全与客户隐私，需使用淘系认可的信息渠道。8、乙方承诺所提供产品具有独立经营权及市场竞争优势。四、合作期限本协议自双方盖章之日起生效，有效期一年，协议有效期届满前30天内，若甲乙双方没有异议，则本协议自动续签，续签次数不限。五、本协议未框架协议，应是双方今后长期合作的指导文件，也是双方签订具体合作合同的基础。六、本协议未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定，并以本协议附件或其他合同的形式提现，本协议的附件与本协议拥有同等的法律效力。七、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。（以下无正文，为签字页）甲方：乙方：授权代表：授权代表：年月日年月日甲方：乙方：鉴于：甲方是以研发、制造、销售及为主的公司，并且拥有完善的销售配套体系和较强的生产经营能力;乙方拥有完善的人际关系和市场开拓能力，能够为甲方提供较好的市场开发支持。现甲、乙双方经友好协商，秉承共同发展、诚信合作的宗旨，达成如下合作协议：一、合作宗旨：1、甲、乙双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本宗旨。2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、相互协作。3、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同开拓市场。4、本协议为框架协议，是甲、乙双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同业务的基础。二、合作方式：1、乙方依据不同客户的实际情况，参加招、投标和报价等;甲方为顺利夺标和获得订单，根据竞争对手、投标、实际订单及自己的实际情况积极配合乙方报出合理的价格和交货期，支持乙方投标和报价。2、乙方以甲方名义参与的所有项目所签订的合同应由甲方书面确认后方可履行，否则视同无效。3、甲方针对每个成功交易项目应支付给乙方服务费。服务费根据供货出厂单价和销售单价的差价及实际供货数量计算所得。因此，每个交易项目甲、乙双方将依据实际标的额，另行确认供货价差表。供货价差表为服务费计算的唯一依据。4、服务费的支付方式按实际签订项目合同中约定的付款方式执行。三、甲方义务：1、甲方负责组织项目合同订单产品的生产和配送，并根据项目订单计划按时按量供应产品。2、甲方负责项目合同履行时的技术工作处理，如材料送检、抽检等工作。3、甲方应保障供货产品的质量符合双方约定标准，若出现不合格产品由甲方负责。4、甲方应向乙方免费提供产品的销售和促销资料。5、甲方应接待乙方客户的相关业务考察，甲方承诺乙方客户信息属于商业秘密，未尽乙方许可，甲方不得泄露上述秘密。6、甲方应及时回应乙方的询价和招标邀请。四、乙方义务：1、乙方主导各个项目合同的人际公关，自项目接触至其完结，全部与项目有关事宜所产生的公关费用均由乙方承担。2、乙方有责任和义务协助甲方做好项目合同货款回收工作。五、保密：1、甲、乙双方应对相互工作接触及通过其他渠道获知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面许可，不得向第三方披露。2、除为履行本协议约定工作事项外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。六、本协议有效期自20年月日始至20年月日止。如果甲、乙双方对于彼此之间的合作感到满意，经双方同意，则本协议将自动延续壹年。七、对于本协议中未约定的事项，甲、乙双方应友好协商解决或签订补充协议。八、本协议甲、乙双方签字盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：法定代表人(签字)：XX年XX月XX日乙方：法定代表人(签字)：XX年XX月XX日公司成立合作协议书公司成立合作协议书甲方：身份证号：乙方：身份证号：现有甲、乙合股（合伙）开办一家__________________，全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经双方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。一、出资的数额：甲方出资________、出资的形式________出资的时间__________乙方出资________占公司股份______%。出资的形式________出资的时间__________二、股权份额及股利分配：双方方约定甲方占有股份公司股份______%；乙方占有股份股份______%；甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，甲乙可以提取可分得的利润，其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额，必须经双方同意，并由甲乙双方同时进行。三、在合作期内的事项约定1、合伙期限：合伙期限为________年，自________年____月____日起，至________年________日止。如公司正常经营，双方无意退了，则合同期限自动延续。2、入伙、退伙，出资的转让A入伙：①需承认本合同；②需经甲乙双方同意；③执行合同规定的权利义务。B退伙：①公司正常经营不允许退伙；如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；按退伙人的投资股分60%退出。非经双方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的一方，被迫退出时，则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。3.、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人4、的终止及终止后的.事项.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全体合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。纠纷的解决5、人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。四、在成立股东后，全权委托________作为公司运作的总负责人(法人)，全权处理公司的所有事务，必须实现公司一元化领导，独立处理公司事务，如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项，由股东研究同意后方可执行：1、单项费用支付超过________元；2、新产品的引进；3、重大的促销活动；五、公司今后如需增资，则甲乙双方共同出资，各占总投资额的50%。六、公司正常运营后，生产所需原材料必须由____方单独供应。九、本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商，本协议一式3份，双方各执一份，见证方留存1份备案，自双方签字并经公司盖章确认后生效。甲方（签名）：年月日乙方（签名）：年月日项目研究合作协议书项目名称：____________________________第一条本项目由甲方：_________________________________乙方：_________________________________丙方：_________________________________丁方：_________________________________共同合作，以________方为课题组长，(获批□、申请□)经费______万元，研究时间为______年。第二条(联合申请□、已获资助□)项目研究工作分工：甲方：_________________________________乙方：_________________________________丙方：_________________________________丁方：_________________________________第三条经费分配比例如下(%)：甲方：____________%乙方：____________%丙方：____________%丁方：____________%第四条企业配套经费比例：________________________第五条知识产权归属所有权归属：________________________名誉权分享：________________________其他：_____________________________第六条合作项目各方应严格遵守共同签订的合作协议书，除因不可抗拒的客观原因，不得中途撤消或中止合同。在合同期内，某方要求修改合同条款，须各方协商，确认后方能生效。第七条如合作方因各种原因无法履行合同条款时，由项目负责人报项目主管部门同意后，另寻合作者。第八条经批准中途退出合作的一方，应视具体情况将所余经费退回项目主持方，已用经费由项目负责人提出审查报告，报项目主管部门审批。第九条合作一方在工作进行中有问题不及时报告，影响项目整体的年度进展者，项目负责人有权缓拨或停拨下一年度经费，并通报项目主管部门。如影响项目整体无法完成者，将承担相关责任，并报主管部门。甲方单位(盖章)：_______________负责人(签字)：_____________年______月______日乙方单位(盖章)：___________负责人(签字)：___________________年______月______日丙方单位(盖章)：___________负责人(签字)：__________________年______月______日2021年涂料施工合作协议书范本2021年涂料施工合作协议书范本2021年涂料施工合作协议书范本甲方：___________乙方：___________甲方、乙方要根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程事宜,经双方友好协商,签订合同。第一条工程概括1、工程名称：___________2、工程地点：___________3、工程范围:根据甲方要求负责涂料制作和施工等。第二条工程实施责任及要求1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担。2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。第三条甲方的责任与义务1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。第四条乙方的责任与义务1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。4、负责自本协议签字之日起____日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金_____元及相应的财务费______元。5、负责自本协议签字之日起____日内，向甲方交纳：本协议履约保证金____元。6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。9、每月____日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后____日内传至甲方。10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。第五条合作费用、结算与支付方式1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。2、甲方收取管理费为主合同总价的______%(含变更、索赔费用)。施工过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月____日前将本月管理费汇至甲方指定账户。3、甲方收到银行保函抵押金后____日内支付乙方。4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后____日内支付乙方。5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为________，于每月____日前汇至甲方指定帐户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后_____个月止。第六条违约责任1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的_____。日向甲方支付滞纳金。7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。风险告知:明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第七条安全生产按照谁组织施工谁负责安全生产的原则，乙方在施工期间发生任何大小事故(包括交通)，由乙方负责，费用自理，与甲方无关，甲方不承担任何责任。第八条争议纠纷解决合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。风险告知:关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。第九条未尽事宜约定其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。第十条其他事项1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。2、本协议一式两份。甲方一份，乙方一份。甲方：(盖章)___________乙方：(盖章)___________代表人：_______________代表人：_______________住所：_________________住所：_________________身份证号码：___________身份证号码：___________签订施工合同时应该注意的问题有哪些?1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定;严格审查发包人资质等级及履约信用;施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。2、关于工期