建设工程施工合同纠纷解释

建设工程施工合同纠纷解释合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主或委托人，拥有该项目的所有权和决策权；2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；第一条合同标的1.1本合同的标的为：（工程名称）项目的施工工程，包括但不限于：（工程内容详细描述）。1.2工程地点：（项目具体地点）。1.3工程规模：（项目规模描述）。1.4工程质量标准：（按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范执行）。第二条合同价格2.1本合同的施工价为人民币（大写）：（金额），即（金额）元整。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成施工任务。2.3合同价款支付方式及进度：（详细描述支付方式、支付时间及支付比例等）。第三条合同履行3.1甲方应按照本合同约定，向乙方支付合同价款。3.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，按时完成施工任务。3.3乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工方案、技术规范和安全操作规程进行施工。3.4甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、通信等基础设施，并保障施工顺利进行。3.5双方应共同参与工程验收，工程验收合格的，甲方应当按照本合同约定支付合同价款。第四条合同变更和解除4.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。4.2合同变更或解除后，乙方已完成的工程量应当按照本合同约定的单价计算，甲方应及时支付。4.3合同变更或解除原因不属于乙方责任的，乙方不承担违约责任。第五条违约责任5.1甲方逾期支付合同价款的，应当按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：（详细描述）。5.2乙方未按照约定的工程内容和质量标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方返工、修复或赔偿损失。5.3乙方违反国家法律法规、施工方案、技术规范和安全操作规程的，甲方有权要求乙方立即整改，并有权解除合同。5.4双方违反本合同的其他约定，均应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2双方同意选择（法院名称）作为争议解决法院。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。7.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（年月日）一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和安全操作规程3.工程量清单和报价单4.施工设备和材料清单5.甲乙双方资质证明文件6.工程验收标准和程序7.付款凭证和验收报告二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付合同价款：指合同约定的付款日期届满后，甲方未支付应付款项。2.乙方未按约定完成施工任务：指乙方未能按照合同约定的工程内容和质量标准完成施工。3.乙方违反国家法律法规、施工方案、技术规范和安全操作规程：指乙方在施工过程中，违反相关法律法规、施工方案、技术规范和安全操作规程的行为。4.双方其他违反合同约定的行为：指双方在履行合同过程中，违反除上述情形外的其他合同约定。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：是指甲方为完成一项建设工程项目，与乙方签订的明确双方权利义务关系的合同。2.合同履行：是指合同双方按照约定履行各自的权利和义务的过程。3.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。4.工程验收：是指项目完成后，甲乙双方按照约定的标准进行的质量、安全、功能等方面的检查。5.施工单位：是指具有相应资质，承担建设工程施工任务的单位。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付合同价款：乙方可以与甲方协商，要求甲方支付逾期付款的违约金；如协商不成，乙方有权依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定完成施工任务：甲方有权要求乙方返工、修复或赔偿损失；如乙方仍不履行，甲方有权解除合同。3.乙方违反国家法律法规、施工方案、技术规范和安全操作规程：甲方有权要求乙方立即整改，并有权解除合同。4.工程验收不合格：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格；如乙方不配合，甲方有权解除合同。五、所有应用场景：1.新建住宅小区的construct