2024建设工程施工合同证据目录

2024建设工程施工合同证据目录合同编号：__________鉴于：1.业主为建设工程项目的投资者和受益人，拥有该项目的所有权和决策权；2.施工方是一家具备相应资质和能力，依法成立并有效存在的企业，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成一致，签订本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。第二条合同价格2.1本工程合同价格采用固定总价方式，即施工方承担完成本工程所需的一切费用，包括人工、材料、设备、运输、施工、管理、税费等。2.2经双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.3合同价格支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付施工方合同总价款的30%；（2）工程进度达到约定的30%时，业主支付施工方合同总价款的30%；（3）工程进度达到约定的60%时，业主支付施工方合同总价款的20%；（4）工程验收合格后，业主支付施工方合同总价款的10%。第三条工程进度与工期3.1施工方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。3.2施工方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。3.3施工方如遇不可抗力等客观原因导致工程进度延误，应及时通知业主，并协商调整施工计划。第四条工程质量4.1施工方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。4.2施工过程中，施工方应接受业主及相关部门的监督和检查。4.3工程验收不合格的，施工方应按照验收意见整改，直至达到验收标准。第五条材料与设备5.1施工方应按照合同约定采购材料和设备，并保证材料和设备的质量。5.2施工方应提前七个工作日将采购的材料和设备清单提交给业主审核。5.3业主对施工方采购的材料和设备有异议的，施工方应在接到异议后七个工作日内予以更换或调整。第六条安全生产6.1施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场管理制度进行施工，确保施工现场安全。6.2施工方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，配备专职安全员。6.3施工方如发生安全事故，应立即报告业主，并按照相关法律法规承担责任。第七条保密条款7.1施工方应对业主提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。7.2双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。8.2施工方如未按照约定完成工程，应承担相应的违约金。8.3业主如未按照约定支付合同价款，应支付逾期付款的利息。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备清单4.安全生产措施和应急预案5.工程验收标准和程序6.保密协议7.违约金计算公式和相关法律规定二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程2.施工方未按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工3.施工方未按照约定采购材料和设备4.施工方泄露业主提供的技术资料、商业秘密等5.业主未按照约定支付合同价款6.不可抗力导致工程进度延误三、法律名词及解释：1.固定总价合同：指合同价格在合同签订后不再调整，施工方承担完成工程所需的一切费用。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指一方违约时，按照约定或法律规定向另一方支付的赔偿金。4.工程验收：指工程完成后，由相关方进行的检查、测试和评定，以确认工程是否达到合同规定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，根据实际情况采取加快施工措施。2.工程质量问题：按照验收意见整改，直至达到验收标准。3.材料和设备不合格：及时更换或调整，确保工程质量。4.安全事故发生：立即报告业主，严格按照相关法律法规承担责任。5.业主支付逾期：协商解决，必要时依法采取措施追讨欠款。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑