道路工程安装合同范本

道路工程安装合同范本第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于：1.业主是依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规成立的合法单位，有权签署并履行本合同；2.承包商是依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规成立的合法单位，具备履行本合同所需的资质、技术和经验；3.业主拟对位于【地址】的道路进行工程安装，承包商愿意承担该工程安装的施工任务。双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、工程范围1.1工程范围包括但不限于：道路工程的设计、施工、材料供应、设备安装、调试及验收等。1.2业主应向承包商提供与工程范围相关的技术文件、图纸等资料。二、合同价格2.1本合同的总价格为【金额】元（大写：【大写金额】元整）。2.2除非双方另有约定，本合同价格包括承包商为履行本合同所需的一切费用。三、支付条款3.1业主应按照双方约定的付款计划向承包商支付合同款项。3.2承包商应向业主提供合法有效的发票。四、工期4.1工期为【日期】天，自合同签订之日起计算。4.2因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商确定延长工期。五、质量保证5.1承包商应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程质保期为【期限】年，自工程竣工验收合格之日起计算。六、违约责任6.1任何一方违约的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件：1.工程范围及施工要求2.付款计划及方式3.工程质量标准及验收条款4.工程变更及签证条款甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________请注意，本合同仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见。第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“监理单位”）：鉴于：1.业主是依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规成立的合法单位，有权签署并履行本合同；2.承包商是依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规成立的合法单位，具备履行本合同所需的资质、技术和经验；3.监理单位是依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规成立的合法单位，具备监理资质，愿意承担本工程的监理任务；4.业主拟对位于【地址】的道路进行工程安装，承包商愿意承担该工程安装的施工任务，监理单位愿意对工程进行监理。双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、工程范围1.1工程范围包括但不限于：道路工程的设计、施工、材料供应、设备安装、调试及验收等。1.2业主应向承包商提供与工程范围相关的技术文件、图纸等资料。二、合同价格2.1本合同的总价格为【金额】元（大写：【大写金额】元整）。2.2除非双方另有约定，本合同价格包括承包商为履行本合同所需的一切费用。三、支付条款3.1业主应按照双方约定的付款计划向承包商支付合同款项。3.2承包商应向业主提供合法有效的发票。四、工期4.1工期为【日期】天，自合同签订之日起计算。4.2因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商确定延长工期。五、质量保证5.1承包商应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程质保期为【期限】年，自工程竣工验收合格之日起计算。六、违约责任6.1任何一方违约的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、第三方监理单位的职责和权利8.1监理单位应按照国家及行业标准进行监理，确保工程质量和进度。8.2监理单位有权对承包商的施工过程进行监督和检查，对不符合标准和要求的施工有权要求承包商整改。8.3监理单位应向业主报告工程的进展情况和质量情况，对承包商的违约行为有权向业主提出处理建议。九、甲方的权利和利益9.1甲方有权对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查，对不符合标准和要求的施工有权要求承包商整改。9.2甲方有权要求监理单位对承包商的施工过程进行监督和检查，对不符合标准和要求的施工有权要求监理单位提出处理建议。9.3甲方有权要求承包商按照合同约定的工期完成工程，对工期延误有权要求承包商支付违约金。9.4甲方有权要求承包商按照合同约定的质量标准进行施工，对工程质量问题有权要求承包商进行整改和修复。十、乙方的违约及限制条款10.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误的，应向甲方支付违约金。10.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，如因乙方原因导致工程质量问题的，应承担整改和修复的责任和费用。10.3乙方应按照合同约定的价格履行合同，如因乙方原因导致合同价格增加的，应承担增加的费用。十一、其他11.1本合同自三方签字盖章之日起生效。11.2本合同未尽事宜，三方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件：1.工程范围及施工要求2.付款计划及方式3.工程质量标准及验收条款4.工程变更及签证条款甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________第三方（盖章）：____________________签订日期：____________________第三方介入的意义和目的在于确保工程质量和进度，监督和检查承包商的施工过程，提出处理建议，维护甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于保障自身权益，对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查，要求承包商整改和修复，要求监理单位提出处理建议，要求承包商按照合同约定的工期和质量标准履行合同。通过第三方介入和甲方主导，可以确保工程顺利进行，维护甲方的合法权益。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于：1.委托方是依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规成立的合法单位，有权签署并履行本合同；2.设计方是依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规成立的合法单位，具备履行本合同所需的设计资质和能力；3.监理方是依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规成立的合法单位，具备监理资质，愿意承担本工程设计的监理任务；4.委托方拟对位于【地址】的工程项目进行设计，设计方愿意承担该工程项目的设计任务，监理方愿意对设计过程进行监理。双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、设计范围1.1设计范围包括但不限于：项目初步设计、施工图设计、设计变更、技术交底等。1.2委托方应向设计方提供与设计范围相关的项目资料、技术要求等。二、合同价格2.1本合同的总价格为【金额】元（大写：【大写金额】元整）。2.2除非双方另有约定，本合同价格包括设计方为履行本合同所需的一切费用。三、支付条款3.1委托方应按照双方约定的付款计划向设计方支付合同款项。3.2设计方应向委托方提供合法有效的发票。四、设计周期4.1设计周期为【日期】天，自合同签订之日起计算。4.2因不可抗力等原因导致设计周期延误的，双方应协商确定延长设计周期。五、设计质量保证5.1设计方应按照国家及行业标准进行设计，确保设计质量。5.2设计质保期为【期限】年，自设计文件交付之日起计算。六、违约责任6.1任何一方违约的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、第三方监理方的职责和权利8.1监理方应按照国家及行业标准进行监理，确保设计质量和进度。8.2监理方有权对设计方的designprocess进行监督和检查，对不符合标准和要求的设计有权要求设计方整改。8.3监理方应向委托方报告设计的进展情况和质量情况，对设计方的违约行为有权向委托方提出处理建议。九、乙方的权利和利益9.1乙方有权要求委托方按照合同约定的设计周期完成设计，对设计周期延误有权要求委托方支付违约金。9.2乙方有权要求委托方按照合同约定的质量标准进行设计，对设计质量问题有权要求委托方进行整改和修复。9.3乙方有权要求委托方按照合同约定的价格履行合同，对价格调整有权要求委托方承担增加的费用。十、甲方的违约及限制条款10.1甲方应按照合同约定的设计周期完成设计，如因甲方原因导致设计周期延误的，应向乙方支付违约金。10.2甲方应按照合同约定的质量标准进行设计，如因甲方原因导致设计质量问题的，应承担整改和修复的责任和费用。10.3甲方应按照合同约定的价格履行合同，如因甲方原因导致合同价格增加的，应承担增加的费用。十一、其他11.1本合同自三方签字盖章之日起生效。11.2本合同未尽事宜，三方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件：1.设计范围及要求2.付款计划及方式3.设计质量标准及验收条款4.设计变更及签证条款甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________第三方（盖章）：_________________