智能能源工程安装合同范本

智能能源工程安装合同范本第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于：1.业主希望获得智能能源工程的安装服务；2.承包商愿意提供智能能源工程的安装服务；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行。第一条项目概述1.1本合同项目名称为：智能能源工程安装项目。1.2项目地点位于：__________。1.3项目主要内容包括：智能能源设备采购、安装、调试及售后服务等。第二条合同价格2.1业主同意按照承包商的报价支付合同价款，具体金额为：__________元人民币（大写：__________元整）。2.2上述合同价款已包括承包商为完成本合同所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费等。第三条支付方式3.1业主应按照以下进度向承包商支付合同价款：（1）预付款：合同签订后七个工作日内，支付合同价款的30%，即__________元人民币；（2）进度款：承包商完成设备安装及调试，并经业主验收合格后七个工作日内，支付合同价款的50%，即__________元人民币；（3）尾款：承包商提供完整售后服务，并经业主确认无异议后七个工作日内，支付合同价款的20%，即__________元人民币。第四条合同工期4.1承包商应在合同签订后__________个工作日内完成设备的安装及调试工作。4.2如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况适当延长合同工期。第五条质量保证5.1承包商应保证提供的设备符合国家相关质量标准，且设备在正常使用条件下，使用寿命不少于__________年。5.2承包商应对其提供的设备进行售后服务，质保期内设备出现非人为故障，承包商应免费维修或更换。第六条违约责任6.1如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付合同价款__________%的违约金。6.2如承包商未按约定工期完成安装调试工作，每逾期一日，应向业主支付合同价款__________%的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同附件8.1本合同附件包括但不限于：（1）设备清单；（2）安装调试方案；（3）售后服务承诺书。第九条合同生效9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。第十条其他约定10.1双方应遵守国家法律法规，遵循诚信、公平、公正原则，履行本合同约定的义务。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________注：本合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况调整。第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“第三方”）：鉴于：1.业主希望获得智能能源工程的安装服务；2.承包商愿意提供智能能源工程的安装服务；3.第三方具备相关资质和能力，为业主提供智能能源工程监理服务；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行。第一条项目概述1.1本合同项目名称为：智能能源工程安装项目。1.2项目地点位于：__________。1.3项目主要内容包括：智能能源设备采购、安装、调试及售后服务等。第二条合同价格2.1业主同意按照承包商的报价支付合同价款，具体金额为：__________元人民币（大写：__________元整）。2.2上述合同价款已包括承包商为完成本合同所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费等。第三条支付方式3.1业主应按照以下进度向承包商支付合同价款：（1）预付款：合同签订后七个工作日内，支付合同价款的30%，即__________元人民币；（2）进度款：承包商完成设备安装及调试，并经业主验收合格后七个工作日内，支付合同价款的50%，即__________元人民币；（3）尾款：承包商提供完整售后服务，并经业主确认无异议后七个工作日内，支付合同价款的20%，即__________元人民币。第四条合同工期4.1承包商应在合同签订后__________个工作日内完成设备的安装及调试工作。4.2如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况适当延长合同工期。第五条质量保证5.1承包商应保证提供的设备符合国家相关质量标准，且设备在正常使用条件下，使用寿命不少于__________年。5.2承包商应对其提供的设备进行售后服务，质保期内设备出现非人为故障，承包商应免费维修或更换。第六条第三方监理6.1丙方作为第三方监理，应按照国家相关法律法规和行业标准，对承包商的安装、调试过程进行全程监督，确保工程质量。6.2丙方应定期向业主报告工程进度和工程质量情况，确保业主的知情权和监督权。6.3丙方应协助业主对工程进行验收，并出具监理报告。第七条甲方权利7.1甲方有权要求承包商按照合同约定的工期、质量完成工程。7.2甲方有权要求丙方对工程进行监理，并要求丙方提供监理报告。7.3甲方有权对工程进度、质量进行监督，并对不符合合同约定的部分提出整改要求。第八条乙方违约及限制条款8.1如乙方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向甲方支付合同价款__________%的违约金。8.2如乙方未按约定工期完成安装调试工作，每逾期一日，应向甲方支付合同价款__________%的违约金。8.3乙方在工程过程中应遵守国家法律法规，确保工程质量，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同附件10.1本合同附件包括但不限于：（1）设备清单；（2）安装调试方案；（3）售后服务承诺书。第十一条合同生效11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。第十二条其他约定12.1双方应遵守国家法律法规，遵循诚信、公平、公正原则，履行本合同约定的义务。12.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________丙方（第三方）：__________签订日期：__________本合同在原有基础上增加了第三方监理，以确保工程质量和进度。在甲方权益主导的前提下，明确了甲方的权利和乙方的违约责任，保障了甲方的利益。同时，通过引入第三方监理，提高了工程管理的专业性和公正性，降低了工程质量风险。本合同的签订有助于实现智能能源工程安装项目的顺利进行，确保业主、承包商和第三方的权益得到保障。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“服务提供方”）：丙方（以下简称“监理方”）：鉴于：1.委托方希望获得智能能源管理系统的安装服务；2.服务提供方愿意提供智能能源管理系统的安装服务；3.监理方具备相关资质和能力，为委托方提供智能能源管理系统监理服务；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行。第一条项目概述1.1本合同项目名称为：智能能源管理系统安装项目。1.2项目地点位于：__________。1.3项目主要内容包括：智能能源管理系统的设计、采购、安装、调试及售后服务等。第二条合同价格2.1委托方同意按照服务提供方的报价支付合同价款，具体金额为：__________元人民币（大写：__________元整）。2.2上述合同价款已包括服务提供方为完成本合同所需的一切费用，包括但不限于设计费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费等。第三条支付方式3.1委托方应按照以下进度向服务提供方支付合同价款：（1）预付款：合同签订后七个工作日内，支付合同价款的30%，即__________元人民币；（2）进度款：服务提供方完成智能能源管理系统安装及调试，并经委托方验收合格后七个工作日内，支付合同价款的50%，即__________元人民币；（3）尾款：服务提供方提供完整售后服务，并经委托方确认无异议后七个工作日内，支付合同价款的20%，即__________元人民币。第四条合同工期4.1服务提供方应在合同签订后__________个工作日内完成智能能源管理系统的安装及调试工作。4.2如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况适当延长合同工期。第五条质量保证5.1服务提供方应保证提供的智能能源管理系统符合国家相关质量标准，且系统在正常使用条件下，使用寿命不少于__________年。5.2服务提供方应对其提供的智能能源管理系统进行售后服务，质保期内系统出现非人为故障，服务提供方应免费维修或更换。第六条监理方职责6.1监理方作为第三方监理，应按照国家相关法律法规和行业标准，对服务提供方的安装、调试过程进行全程监督，确保工程质量。6.2监理方应定期向委托方报告工程进度和工程质量情况，确保委托方的知情权和监督权。6.3监理方应协助委托方对工程进行验收，并出具监理报告。第七条乙方权利7.1乙方有权要求委托方按照合同约定的工期、质量完成工程。7.2乙方有权要求监理方对工程进行监理，并要求监理方提供监理报告。7.3乙方有权对工程进度、质量进行监督，并对不符合合同约定的部分提出整改要求。第八条甲方违约及限制条款8.1如甲方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向乙方支付合同价款__________%的违约金。8.2如甲方未按约定工期完成安装调试工作，每逾期一日，应向乙方支付合同价款__________%的违约金。8.3甲方在工程过程中应遵守国家法律法规，确保工程质量，如因甲方原因导致工程出现质量问题，甲方应承担修复费用，并赔偿乙方因此造成的损失。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同附件10.1本合同附件包括但不限于：（1）智能能源管理系统清单；（2）安装调试方案；（3）售后服务承诺书。第十一条合同生效11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。第十二条其他约定12.1双方应遵守国家法律法规，遵循诚信、公平、公正原则，履行本合同