2024建筑消防工程劳务分包合同书

2024建筑消防工程劳务分包合同书合同编号：__________建筑消防工程劳务分包合同书一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内，向甲方支付合同总价款的__________%作为预付款。2.3甲方在收到乙方预付款后，向乙方提供完整的施工图纸和技术资料。2.4乙方按照甲方提供的施工图纸和技术资料进行施工，不得擅自更改设计。2.5工程完工后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付剩余的合同总价款。三、工期3.1乙方应当按照甲方提供的施工图纸和技术资料，保证工程在约定的工期内完工。3.2乙方应当按照甲方的工作进度和要求，保证工程质量，不得延误工期。3.3乙方应当提前__________天向甲方报告工程进度和存在的问题，以便甲方及时协调解决。四、质量及验收4.1乙方应当按照甲方提供的施工图纸和技术资料进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.2工程完工后，乙方应当向甲方提供完整的施工资料和验收资料。4.3甲方应当按照国家相关法律法规和行业标准，对乙方施工的工程进行验收。4.4验收不合格的，乙方应当及时整改，并承担整改费用。4.5验收合格的，甲方向乙方支付剩余的合同总价款。五、安全生产5.1乙方应当遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，加强施工现场的安全管理。5.2乙方应当为施工现场的工人购买工伤保险，并承担施工现场的安全生产责任。5.3乙方在施工过程中发生安全事故的，应当及时报告甲方和有关部门，并承担相应责任。六、保密6.1双方在合同履行过程中，可能涉及到对方的商业秘密和技术秘密，双方应当相互保密。6.2乙方不得将甲方的技术资料、施工图纸等泄露给第三方。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。7.2乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。7.3甲方未按照约定支付合同价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决。8.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.施工图纸和技术资料

2.验收资料

3.安全生产管理制度

4.保密协议

5.工伤保险证明文件

6.合同价款支付凭证

7.违约金计算公式

8.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程的，认定为违约行为。

2.乙方未按照约定质量完成工程的，认定为违约行为。

3.甲方未按照约定支付合同价款的，认定为违约行为。

4.乙方擅自更改设计或未按照甲方提供的施工图纸和技术资料进行施工的，认定为违约行为。

5.乙方未遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，或发生安全事故未及时报告的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》相关规定。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》相关规定。

3.消防法：指《中华人民共和国消防法》相关规定。

4.安全生产：指国家有关安全生产的法律、法规和行业标准。

5.保密：指在合同履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密。

6.违约金：指因违约行为而需要支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施并加大人员、设备投入，确保工程按时完工。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，必要时更换施工队伍，确保工程质量符合要求。

3.合同价款支付纠纷：双方可协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.安全事故发生：乙方应立即报告甲方和有关部门，并承担相应责任，同时加强施工现场安全管理。

5.保密协议违反：甲方有权要求乙方停止违约行为，并承担违约责任。五、所有应用场景：

1.建筑消防工程分包合同签订。

2.建筑消防工程施工过程中，乙方按照甲方要求进行施工。

3.建筑消防工程验收，乙方提供完整的施工资料和验收资料。

4.建筑消防工程安全生产管理，乙方遵守国家有关安全生产