建设施工合同纠纷 起诉状

协议书合同示例：协议编号：_______甲方（原告）：_______乙方（被告）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就建设施工合同纠纷一事，经友好协商，达成如下协议：一、合同主体二、纠纷事项2.2甲方主张乙方在施工过程中存在_______、_______、_______等违约行为，导致工程延期、质量问题等，给甲方造成经济损失。2.3乙方对甲方的诉讼请求存在异议，认为其并未违反合同约定，工程延期、质量问题系由_______、_______等原因导致。三、和解条款3.1甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，同意通过协商解决纠纷，共同维护双方的合法权益。3.2乙方同意在_______年__月__日前向甲方支付赔偿金人民币_______元（大写：_______元整），作为对甲方损失的补偿。3.3甲方收到赔偿金后，应立即向法院申请撤回对乙方的诉讼，并承担与此相关的全部费用。3.4双方同意，自本协议签订之日起，双方不再就该项目追究对方的任何法律责任。四、违约责任4.1如乙方未按约定时间支付赔偿金，甲方有权继续向法院提起诉讼，并要求乙方支付逾期付款的利息。4.2如甲方未按约定时间撤回诉讼，乙方有权要求甲方返还已支付的赔偿金，并承担相应的法律责任。五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、协议的生效、修改和终止6.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.2对本协议的任何修改、补充均需以书面形式作出，经甲乙双方签字（或盖章）后生效。6.3本协议终止条件：_______。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：________________协议书合同示例：协议编号：_______甲方（原告）：_______乙方（被告）：_______建设施工合同纠纷和解协议一、合同主体二、纠纷事项及和解方案2.1甲乙双方因该项目建设施工合同纠纷，甲方已向法院提起诉讼，案号为_______。2.2甲方主张乙方在施工过程中存在_______、_______、_______等违约行为，导致工程延期、质量问题等，给甲方造成经济损失。2.3乙方对甲方的诉讼请求存在异议，认为其并未违反合同约定，工程延期、质量问题系由_______、_______等原因导致。2.4为解决纠纷，乙方同意在_______年__月__日前向甲方支付赔偿金人民币_______元（大写：_______元整），作为对甲方损失的补偿。三、和解条款3.1甲方收到赔偿金后，应立即向法院申请撤回对乙方的诉讼，并承担与此相关的全部费用。3.2双方同意，自本协议签订之日起，双方不再就该项目追究对方的任何法律责任。四、违约责任4.1如乙方未按约定时间支付赔偿金，甲方有权继续向法院提起诉讼，并要求乙方支付逾期付款的利息。4.2如甲方未按约定时间撤回诉讼，乙方有权要求甲方返还已支付的赔偿金，并承担相应的法律责任。五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、协议的生效、修改和终止6.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.2对本协议的任何修改、补充均需以书面形式作出，经甲乙双方签字（或盖章）后生效。6.3本协议终止条件：_______。七、保密条款7.1双方同意，在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等敏感信息，应予以严格保密。（1）在披露时已经公开的信息；（2）从合法渠道获得的非保密信息；（3）根据法律、法规、规章等规定应当披露的信息。八、执行和适用法律8.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方同意，本协议的签署、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：________________附件：_______补充文件：_______1.建设工程施工合同纠纷和解应用场合：当建设工程施工过程中出现合同纠纷，双方希望通过和解方式解决争议时，可适用本合同。注意事项：确保和解条款中赔偿金额、支付时间等要素明确、合理；明确双方在和解协议签订后的权利义务，避免后续纠纷；注意保密条款的适用，保护双方商业秘密。2.建设工程施工合同违约责任应用场合：当建设工程施工过程中一方违约，需要追究其责任时，可适用本合同。注意事项：明确违约行为的定义和违约责任的承担方式；设定合理的违约金比例和支付时间；注意违约责任的追究应符合合同约定和法律规定。3.建设工程施工合同变更和终止应用场合：当建设工程施工过程中需要变更或终止合同时，可适用本合同。注意事项：变更和终止条款中应明确变更或终止的条件、程序和后果；注意合同变更或终止后的权利义务处理，避免纠纷；变更和终止合同应符合合同约定和法律规定。4.建设工程施工合同争议解决应用场合：当建设工程施工过程中发生争议，需要解决时，可适用本合同。注意事项：明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼；注意争议解决的地域和法律适用；确保争议解决的结果具有可执行性。5.建设工程施工合同保密应用场合：当建设工程施工过程中涉及商业秘密或敏感信息时，可适用本合同。注意事项：明确保密条款的范围和保密义务；注意保密条款的适用应符合法律规定；确保保密义务的执行和监督。相关问题及解决办法：1.合同主体不明确解决办法：在合同中明确甲乙双方的名称、住所地、联系方式等信息，确保合同主体的确定性。2.合同条款不完善解决办法：在合同中详细列明各条款的内容，包括但不限于工程范围、质量标准、价款支付、工期等，确保条款的完善性。3.合同履行过程中变更和终止困难解决办法：在合同中明确变更和终止的条件、程序和后果，确保双方在变更和终止合同时有明确的依据和指引。4.争议解决不明确解决办法：在合同中明确争议解决的方式、地域和法律适