2024建设工程施工合同小型工程本

2024建设工程施工合同小型工程本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包含：__________第三条工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误：__________第四条质量标准4.1工程质量应达到：__________4.2质量保证期：__________第五条付款方式5.1甲方支付乙方的工程款项，按下述进度支付：（1）__________（2）__________（3）__________5.2乙方开具等额的税务发票。第六条乙方责任6.1乙方应按合同约定的内容、质量、工期完成施工。6.2乙方应承担施工过程中的安全责任。6.3乙方应承担办理施工所需的各种手续和证件。第七条甲方责任7.1甲方应按合同约定的付款方式及时支付工程款项。7.2甲方应负责办理施工所需的各种手续和证件。7.3甲方应提供施工所需的现场和条件。第八条违约责任8.1乙方未按合同约定的内容、质量、工期完成施工的，应承担相应的违约责任。8.2甲方未按合同约定的付款方式及时支付工程款项的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工计划和施工组织设计3.工程量清单和材料设备清单4.安全生产措施和环境保护措施5.工程验收标准和质量保证措施6.付款凭证和工程进度报告7.变更协议和补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的内容、质量、工期完成施工的，属于违约行为。2.甲方未按合同约定的付款方式及时支付工程款项的，属于违约行为。3.甲方未按合同约定提供施工所需的现场和条件的，属于违约行为。4.乙方未按合同约定承担施工过程中的安全责任的，属于违约行为。5.甲方未按合同约定办理施工所需的各种手续和证件的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建设工程：指建筑物、构筑物及其附属设施的新建、改建、扩建、装修、拆除、维修等工程。2.施工：指按照设计图纸和技术规范进行的建设活动，包括土建、安装、装修等工程。3.工期：指合同约定的工程开工日期至工程竣工日期之间的期限。4.质量标准：指工程质量应达到的国家标准、行业标准或甲乙双方约定的标准。5.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应立即协商调整施工计划，并根据实际情况商定违约责任。2.遇到施工质量问题，应及时停工整改，并按照约定的质量标准进行验收。3.遇到付款问题，应按照合同约定的付款方式及时支付工程款项，如有分歧，可通过协商解决。4.遇到现场和条件不满足施工的情况，应及时与甲方沟通，要求甲方提供必要的支持和配合。5.遇到手续和证件办理问题，应协助乙方办理相关手续和