2024建设工程施工环境保护合同范本

2024建设工程施工环境保护合同范本合同编号：__________鉴于：1.业主为进行某项建设工程，需要施工方提供相应的施工服务；2.施工方具备提供上述施工服务的能力；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条施工内容1.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和相关技术要求，完成施工任务。1.2施工方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。第二条施工期限2.1施工方应按照双方约定的工期完成施工任务。2.2双方同意，施工期限的延长应经双方协商一致，并书面确认。第三条环境保护3.1施工方应遵守国家及地方环境保护法律法规，严格执行环保政策和标准，确保施工过程中的环境保护。3.2施工方应采取有效措施，减少施工过程中的噪声、扬尘、废水等对周边环境的影响。3.3施工方应对产生的固体废弃物进行分类存放、妥善处理，不得随意堆放、丢弃。3.4施工方应按照相关规定，对施工过程中的环境污染进行监测和评估，确保施工活动对环境的影响可控。3.5施工方应定期对施工人员进行环境保护教育和培训，提高施工人员环保意识。第四条合同价格（1）固定总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元；（2）单价合同：按照双方约定的单价和工程量计算总价；（3）成本加酬金：按照双方约定的成本和酬金比例计算总价。4.2合同价格包含施工方为完成施工任务所发生的一切成本和费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等。4.3双方同意，合同价格如需调整，应经双方协商一致，并书面确认。第五条支付方式（1）预付款：合同签订后，业主支付合同总价款的____%；（2）进度款：按照双方约定的进度，业主支付已完工程价款的____%；（3）验收款：工程验收合格后，业主支付剩余的合同价款。5.2施工方应按照双方约定的时间和方式，向业主提交相应的付款申请。5.3业主应在收到付款申请后____日内核实并支付相应的价款。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定的工期完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%×逾期天数。6.3业主如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%×逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方同意，诉讼费用由败诉方承担。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.环保政策和标准

4.施工监测和评估报告

5.施工人员环保培训资料

6.工程验收报告二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定工期完成施工任务：

认定：以合同约定的工期为准，如有延期，视为违约。

违约金计算：合同总价款的___%×逾期天数。2.业主未按照约定时间支付合同价款：

认定：以合同约定的支付时间为准，如有逾期，视为违约。

违约金计算：合同总价款的___%×逾期天数。3.施工质量不符合约定：

认定：以国家相关法律法规、行业标准和业主要求为依据，如有质量问题，视为违约。4.施工方未遵守环保规定：

认定：以国家及地方环境保护法律法规和双方约定的环保政策和标准为依据，如有违反，视为违约。三、法律名词及解释：

1.施工方：指承担施工任务的主体，负责按照业主要求完成施工任务。

2.业主：指委托施工方进行施工的一方，负责支付合同价款并提供施工条件。

3.环境保护法律法规：指国家及地方关于环境保护的相关法律法规。

4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。

5.工期：指双方约定的完成施工任务的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

原因：可能是设计变更、材料供应延迟等原因导致。

解决办法：双方协商调整工期，必要时可签订补充协议。2.施工质量问题：

原因：可能是施工方施工不当、材料不合格等原因导致。

解决办法：及时停工整改，重新验收，必要时可追究施工方责任。3.环保问题：

原因：可能是施工过程中产生的噪声、扬尘、废水等对周边环境造成影响。

解决办法：施工方加强环保措施，确保符合环保规定。4.支付问题：

原因：可能是业主资金不到位或施工方未按约定提交付款申请等原因导致。

解决办法：双方加强沟通，确保按约定时间支付和提交付款申请。五、所有应用场景：

1.适