2024建设工程合同的谈判技巧

2024建设工程合同的谈判技巧合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

电子邮箱：乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

电子邮箱：鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方为了共同完成该建设工程项目，经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。2.2甲方应提供工程所需的施工场地、施工条件等。2.3甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续。2.4甲方应按照合同约定履行合同义务，不得干涉乙方的正常施工。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程。3.2乙方应按照合同约定的价格向甲方提供工程。3.3乙方应保证工程的质量，承担工程质量问题的修复和赔偿责任。3.4乙方应按照合同约定履行合同义务，不得擅自变更工程内容。四、合同价格4.1合同价格为：__________元（大写：__________元整）。4.2合同价款支付方式为：__________。五、工期5.1工程开工日期：__________。5.2工程竣工日期：__________。5.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。六、质量及验收6.1乙方应保证工程的质量符合国家相关法律法规及行业标准。6.2工程验收标准为：__________。6.3工程验收程序为：__________。七、违约责任7.1乙方如未按照合同约定的工期、质量等要求完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。7.2甲方如未按照合同约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定工期完成工程

2.乙方工程质量不符合约定标准

3.甲方未按约定支付工程款项

4.甲方未提供施工场地和施工条件

5.甲方干涉乙方正常施工三、法律名词及解释：

1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的义务

2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金

3.工期：合同约定的工程完成时间

4.质量：工程符合国家标准和合同约定的程度

5.争议解决：双方在合同履行过程中产生的纠纷通过协商或法律途径解决四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商确定合理的延期时间，并调整工程进度计划

2.工程质量问题：乙方负责修复，并承担相应赔偿责任

3.款项支付纠纷：核对款项金额，按时支付，如有争议可通过法律途径解决

4.施工条件不足：甲方协助解决，确保施工顺利进行

5.合同争议：友好协商解决，如协商不成可通过法律途径解决五、所有应用场景：

1.建设工程施工合同

2.设备采购合同

3.设计服务合同

4.材料供应合同

5.施工监理合同合同编号：甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

电子邮箱：乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

电子邮箱：鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方为了共同完成该建设工程项目，经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。2.2甲方应提供工程所需的施工场地、施工条件等。2.3甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续。2.4甲方应按照合同约定履行合同义务，不得干涉乙方的正常施工。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程。3.2乙方应按照合同约定的价格向甲方提供工程。3.3乙方应保证工程的质量，承担工程质量问题的修复和赔偿责任。3.4乙方应按照合同约定履行合同义务，不得擅自变更工程内容。四、合同价格4.1合同价格为：__________元（大写：__________元整）。4.2合同价款支付方式为：__________。五、工期5.1工程开工日期：__________。5.2工程竣工日期：__________。六、质量及验收6.1乙方应保证工程的质量符合国家标准和合同约定。6.2工程验收标准为：__________。七、违约责任7.1乙方如未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。7.2乙方工程质量不符合约定标准，应负责修复，并承担相应赔偿责任。7.3甲方如未按约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。7.4甲方未提供施工场地和施工条件，应协助解决，确保施工顺利进行。八、争议解决8.1双方在履行合