下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024建设工程施工专业分包合同1合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系方式:__________乙方:__________地址:__________联系方式:__________鉴于甲方为建设工程项目的业主或总承包商,乙方为具有相关资质的专业分包商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方提供施工服务事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程预算:__________二、合同范围与工作内容2.1乙方应按照甲方的要求,完成本合同约定的施工内容,包括但不限于:(1)__________(2)__________(3)__________(4)__________2.2乙方应按照约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。三、合同价格与支付3.1本合同的合同价格为:__________元(大写:__________元整)。3.2甲方应按照下列付款方式向乙方支付合同价款:(1)__________(2)__________(3)__________3.3乙方完成施工任务并经验收合格后,甲方应在验收合格后的__________日内支付合同价款的__________%。四、工期4.1乙方应按照甲方的要求,保证本工程的工期为:__________日。4.2乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。五、质量与验收5.1乙方应按照约定的质量标准完成施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。5.2工程验收合格的标准为:__________。5.3甲方应在工程完成后__________日内组织验收,乙方应予以配合。六、保密条款6.1双方在履行本合同时,应对对方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。6.2保密期限为:__________年。七、违约责任7.1乙方如未能按照约定的质量、时间完成施工任务,应承担相应的违约责任。7.2甲方如未能按照约定的付款方式及时间支付价款,应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同时发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。九、合同的生效、变更与解除9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2任何一方不得擅自变更或解除本合同,确需变更或解除的,应经双方协商一致,并签订书面变更或解除协议。9.3本合同的解除不影响双方在合同解除前应承担的违约责任。十、其他约定10.1双方应遵守国家相关法律法规,严格执行本合同的约定。10.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程设计图纸及技术要求2.工程预算明细表3.施工方案及施工组织设计4.乙方资质证明文件5.合同履行过程中产生的所有验收报告6.工程变更通知书7.付款凭证及收款凭证8.争议解决的仲裁协议或法院受理通知书9.双方签署的补充协议或修改协议二、违约行为及认定:1.乙方未能按照约定的质量、时间完成施工任务,视为违约。2.甲方未能按照约定的付款方式及时间支付价款,视为违约。3.双方未按本合同约定履行义务,导致合同无法履行或目的不能实现的,视为违约。4.任何一方未经对方同意,擅自变更或解除合同,视为违约。5.双方在履行合同过程中,违反国家相关法律法规,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.建筑法:是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.专业分包商:是指在建筑施工过程中,承担某一专业工程施工的企业。4.总承包商:是指在建筑施工过程中,承担整个工程全部或部分施工任务的企业。5.工期:是指合同约定的完成施工任务的期限。6.质量:是指工程符合法律、法规、规范和合同约定的标准。7.验收:是指对施工完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查,确认工程达到合同约定标准的程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:按合同约定向乙方追究违约责任,要求乙方支付逾期违约金或采取措施加快施工进度。2.工程质量问题:解决办法:要求乙方按照约定的质量标准进行整改,必要时可要求乙方重新施工,并支付违约金。3.付款纠纷:解决办法:按照合同约定的付款方式及时间向甲方催款,必要时可向法院提起诉讼。4.合同争议:解决办法:通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景:1.适用于各类建设工程项目的专业分包合同签订。2.适用于
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论