2024建筑工程承包合同补充协议书

2024建筑工程承包合同补充协议书合同编号：__________合同各方当事人：鉴于：甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；乙方为具备相应资质和能力的企业，愿意承担该项目的建设任务；一、工程范围及内容1.1乙方应按照主合同约定的工程范围和内容，完成本补充协议书约定的各项工作。1.2乙方应按照业主的要求和国家相关法律法规、标准、规范及设计文件的要求，保证工程质量、安全、进度和投资控制。二、工程量及工程款2.1乙方应按照主合同约定的工程量计算方法，如实提供工程量报表，甲方有权进行核实。2.2乙方完成工程量后，甲方应按照主合同约定的支付方式及时支付相应的工程款。三、工程变更3.1因项目需要或其他不可抗力因素导致主合同约定的工作内容发生变更的，双方应协商一致，并签订变更协议。3.2变更协议应明确变更内容、工程量、工期、工程款等相关事项。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照设计文件和施工规范的要求组织施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初验和终验，验收合格后，乙方应将工程交付给甲方使用。五、违约责任5.1任何一方违反本补充协议书的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金计算方式为：违约方应支付的违约金=违约事项涉及的工程款×违约天数×日违约金率。六、争议解决6.1双方在履行本补充协议书过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本补充协议书自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议书与主合同具有同等法律效力，如与主合同有冲突之处，以本补充协议书为准。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.《建设工程承包合同》2.工程设计文件3.工程量清单4.施工图纸5.工程验收标准6.施工组织设计7.乙方资质证明文件8.变更协议9.工程进度计划10.工程款项支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照设计文件和施工规范要求组织施工，导致工程质量不符合约定。2.乙方未按照约定的工期完成工程。3.乙方未按照主合同约定的支付方式及时支付工程款。4.双方未就工程变更达成一致，且未签订变更协议。5.任何一方未履行本补充协议书约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权。2.乙方：指具备相应资质和能力的企业，愿意承担该项目的建设任务。3.工程范围：指主合同约定的乙方应完成的各项工作。4.工程量：指乙方按照主合同约定的工程范围和内容计算的工程量。5.工程款：指甲方按照主合同约定的支付方式支付给乙方的款项。6.工程变更：指因项目需要或其他不可抗力因素导致主合同约定的工作内容发生变更。7.违约金：指违约方应支付给守约方的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因特殊原因导致工程进度延误，双方应协商一致，并签订相应的变更协议。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计文件和施工规范要求组织施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应的赔偿责任。3.工程款支付问题：甲方应按照主合同约定的支付方式及时支付工程款。如甲方逾期支付，应按照约定的违约金率支付违约金。4.工程变更：双方应就工程变更事项达成一致，并签订变更协议。如未能达成一致，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本补充协议书适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的企业，双方已签订《建设工