隧道工程合同书样本

隧道工程合同书样本第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：全称：____________________地址：____________________乙方（以下简称“承包商”）：全称：____________________地址：____________________鉴于业主拟对隧道工程进行施工，承包商愿意承担该项工程的施工任务，现双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：隧道工程的设计、施工、材料供应、设备安装、调试、验收及保修等。1.4工程范围：包括但不限于隧道主体结构、附属设施、通风、照明、排水、消防、监控等工程。二、合同价格2.1合同金额：本合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格调整：如发生特殊情况，双方可根据实际情况协商调整合同价格。三、工期3.1工期：本工程自合同签订之日起计算，总工期为__________天。3.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决。四、质量标准4.1工程质量：本工程质量应达到国家及行业相关标准。4.2验收：工程完工后，双方应共同组织验收，合格后方可交付使用。五、支付条款5.1预付款：合同签订后，业主应向承包商支付预付款，金额为合同总金额的__________%。5.2工程进度款：根据工程进度，业主应按月支付工程进度款，金额为已完成工程量的__________%。5.3竣工结算款：工程验收合格后，业主应向承包商支付竣工结算款，金额为合同总金额的__________%。5.4质量保证金：承包商应向业主缴纳质量保证金，金额为合同总金额的__________%。质保期满后，无质量问题，保证金无息退还。六、违约责任6.1业主违约：业主未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，向承包商支付违约金，金额为合同总金额的__________%。6.2承包商违约：承包商未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，向业主支付违约金，金额为合同总金额的__________%。七、争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同附件8.1工程设计文件及施工图纸。8.2工程量清单及报价表。8.3工程进度计划及施工组织设计。8.4质量保证及售后服务承诺书。九、其他9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况制定。第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同各方：甲方（以下简称“业主”）：全称：____________________地址：____________________乙方（以下简称“承包商”）：全称：____________________地址：____________________第三方（以下简称“监理方”）：全称：____________________地址：____________________鉴于业主拟对隧道工程进行施工，承包商愿意承担该项工程的施工任务，监理方愿意对工程进行监理，现各方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：隧道工程的设计、施工、材料供应、设备安装、调试、验收及保修等。1.4工程范围：包括但不限于隧道主体结构、附属设施、通风、照明、排水、消防、监控等工程。二、合同价格2.1合同金额：本合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格调整：如发生特殊情况，业主、承包商和监理方可根据实际情况协商调整合同价格。三、工期3.1工期：本工程自合同签订之日起计算，总工期为__________天。3.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，业主、承包商和监理方应协商解决。四、质量标准4.1工程质量：本工程质量应达到国家及行业相关标准。4.2验收：工程完工后，业主、承包商和监理方应共同组织验收，合格后方可交付使用。五、支付条款5.1预付款：合同签订后，业主应向承包商支付预付款，金额为合同总金额的__________%。5.2工程进度款：根据工程进度，业主应按月支付工程进度款，金额为已完成工程量的__________%。5.3竣工结算款：工程验收合格后，业主应向承包商支付竣工结算款，金额为合同总金额的__________%。5.4质量保证金：承包商应向业主缴纳质量保证金，金额为合同总金额的__________%。质保期满后，无质量问题，保证金无息退还。六、违约责任6.1业主违约：业主未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，向承包商支付违约金，金额为合同总金额的__________%。6.2承包商违约：承包商未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，向业主支付违约金，金额为合同总金额的__________%。七、监理方的责权利7.1监理方职责：监理方应负责对工程进度、质量、安全、环保等方面进行全面监理，确保工程按照合同约定顺利进行。7.2监理费用：业主应向监理方支付监理费用，金额为合同总金额的__________%。7.3监理权利：监理方有权对工程进行现场检查、验收，对不符合合同约定的工程有权要求整改或停工。7.4监理责任：监理方未能履行监理职责，导致工程出现质量、安全等问题，应承担相应的责任。八、甲方的权利条款8.1甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，对不符合合同约定的工程有权要求整改或停工。8.2甲方有权要求承包商和监理方提供与工程相关的资料、文件和报告。8.3甲方有权对工程进行验收，对不合格的工程有权要求整改或拒绝支付相应款项。九、甲方的利益条款9.1甲方有权要求承包商按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量和安全。9.2甲方有权要求承包商按照合同约定的工期完成工程，确保工程按时交付使用。9.3甲方有权要求承包商提供质量保证和售后服务，确保工程长期稳定运行。十、乙方的违约及限制条款10.1乙方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，金额为合同总金额的__________%。10.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，如出现质量问题，应承担修复费用和相应的违约责任。10.3乙方应按照合同约定的工期完成工程，如出现工期延误，应承担违约责任。十一、争议解决11.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同附件12.1工程设计文件及施工图纸。12.2工程量清单及报价表。12第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：全称：____________________地址：____________________乙方（以下简称“设计方”）：全称：____________________地址：____________________第三方（以下简称“监理方”）：全称：____________________地址：____________________鉴于委托方拟对某建筑设计项目进行设计，设计方愿意承担该项工程的设计任务，监理方愿意对设计进行监理，现各方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、设计项目概况1.1设计项目名称：__________1.2设计项目地点：__________1.3设计项目内容：包括但不限于建筑设计、结构设计、机电设计、景观设计等。1.4设计范围：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。二、合同价格2.1合同金额：本合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格调整：如发生特殊情况，委托方、设计方和监理方可根据实际情况协商调整合同价格。三、设计周期3.1设计周期：本设计项目自合同签订之日起计算，总设计周期为__________天。3.2设计周期延误：如因不可抗力等特殊情况导致设计周期延误，委托方、设计方和监理方应协商解决。四、质量标准4.1设计质量：本设计质量应达到国家及行业相关标准。4.2验收：设计完成后，委托方、设计方和监理方应共同组织验收，合格后方可交付使用。五、支付条款5.1预付款：合同签订后，委托方应向设计方支付预付款，金额为合同总金额的__________%。5.2设计进度款：根据设计进度，委托方应按月支付设计进度款，金额为已完成设计工作量的__________%。5.3设计完工款：设计验收合格后，委托方应向设计方支付设计完工款，金额为合同总金额的__________%。5.4质量保证金：设计方应向委托方缴纳质量保证金，金额为合同总金额的__________%。质保期满后，无质量问题，保证金无息退还。六、违约责任6.1委托方违约：委托方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，向设计方支付违约金，金额为合同总金额的__________%。6.2设计方违约：设计方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，向委托方支付违约金，金额为合同总金额的__________%。七、监理方的责权利7.1监理方职责：监理方应负责对设计进度、质量、安全等方面进行全面监理，确保设计按照合同约定顺利进行。7.2监理费用：委托方应向监理方支付监理费用，金额为合同总金额的__________%。7.3监理权利：监理方有权对设计进行审查、验收，对不符合合同约定的设计有权要求整改或停工。7.4监理责任：监理方未能履行监理职责，导致设计出现质量、安全等问题，应承担相应的责任。八、乙方的权利条款8.1乙方有权对设计进度、质量、安全等方面进行监督，对不符合合同约定的设计有权要求整改或停工。8.2乙方有权要求委托方和监理方提供与设计相关的资料、文件和报告。8.3乙方有权对设计进行验收，对不合格的设计有权要求整改或拒绝支付相应款项。九、乙方的利益条款9.1乙方有权要求委托方按照合同约定的质量标准进行设计，确保设计质量和安全。9.2乙方有权要求委托方按照合同约定的设计周期完成设计，确保设计按时交付使用。9.3乙方有权要求委托方提供质量保证和售后服务，确保设计长期稳定运行。十、甲方的违约及限制条款10.1甲方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，金额为