2024建设工程施工合同管理.x

2024建设工程施工合同管理.x合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：乙方：（全称名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；

2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价应包括：工程材料、人工费、机械使用费、管理费、利润等一切与工程有关的费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的50%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。第三条工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准组织施工，确保工程质量达到约定的标准。3.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸施工，不得擅自修改设计。3.3乙方应承担因施工质量问题造成的全部责任，包括但不限于返修、加固、拆除及赔偿损失等。第四条工程进度4.1乙方应按照双方约定的施工进度计划组织施工，确保工程按时完成。4.2乙方应提前向甲方报告工程进度，如有工期延误，应书面说明原因及整改措施，并承担相应的违约责任。第五条材料供应5.1甲方负责供应工程所需的主要材料，乙方负责供应辅材及施工设备。5.2甲方应确保供应的材料质量合格，乙方应严格按照甲方提供的材料施工。5.3乙方对甲方供应的材料不得擅自更换，如发现质量问题，应及时通知甲方处理。第六条安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，严格执行施工现场的安全规章制度。6.2乙方应定期进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。6.3乙方应承担因施工安全事故造成的全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的损失。第七条合同的变更、解除与终止7.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。7.2合同变更、解除或终止后，乙方应按照双方约定办理相关手续，确保工程顺利进行。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2双方应按照法律规定，承担诉讼费用。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术文件

2.施工方案和施工组织设计

3.主要材料供应合同

4.安全生产管理制度

5.质量管理手册

6.工程进度计划表

7.付款凭证和工程验收报告

8.变更、解除或终止合同的书面协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照设计文件和施工图纸施工，擅自修改设计

2.乙方未按照约定的工期完成工程

3.乙方施工质量不符合约定的标准

4.乙方未按照甲方供应的材料施工，擅自更换材料

5.乙方未遵守国家安全生产法律法规，发生安全事故

6.乙方未按照双方约定支付合同价款

7.甲方未按照约定供应材料，导致乙方施工受阻四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误：及时书面说明原因，制定整改措施，并承担相应违约责任。

2.遇到材料质量问题：及时通知甲方处理，如甲方无法及时提供合格材料，乙方可暂时停工，并要求甲方承担相应损失。

3.遇到设计变更：双方协商一致后，签订书面协议，并按照变更后的设计施工。

4.遇到安全事故：立即报告甲方，启动应急预案，按照安全生产管理制度处理，并承担相应责任。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的