2024建委建筑施工合同范本

2024建委建筑施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.工程名称：（全称）2.工程地点：（详细地址）3.工程规模：（平方米/立方米/层数等）4.工程内容：（工程简要描述）5.工程预算：（金额）6.工程工期：（天数）二、甲方的权利和义务1.甲方应向乙方提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工图纸等资料，并保证资料的合法性、完整性和准确性。2.甲方应按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款。3.甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续，包括但不限于规划、建设、环保、安检等部门的审批手续。4.甲方应对乙方施工过程中的损失承担赔偿责任，包括但不限于因甲方原因导致的工程停工、窝工、材料损坏等损失。5.甲方应按照合同约定接收工程，并按照验收标准进行验收。三、乙方的权利和义务1.乙方应按照设计图纸、施工方案、施工图纸等资料进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规和验收标准。2.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。3.乙方应按照合同约定的工程预算控制成本，如有超出，应承担相应的额外费用。4.乙方应保证施工安全，防止安全事故的发生，如发生安全事故，应承担相应的法律责任。5.乙方应按照合同约定提供施工资料、报表等，并保证资料的真实性、完整性和准确性。四、合同价格及支付方式1.合同价格为：（金额），大写：（大写金额）。2.支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。3.支付时间为：（时间），具体付款事宜双方可另行约定。五、工期及违约责任1.工程工期为：（天数），自开工之日起计算。2.如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：（计算方式）。3.如甲方未按照合同约定的时间支付工程进度款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：（计算方式）。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事施工活动。2.双方应保守合同秘密，不得泄露合同内容和双方商业秘密。3.双方在合同履行过程中如需变更、解除合同，应签订书面协议，并经双方签字盖章确认。4.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.施工图纸4.工程预算报表5.施工资料报表6.相关审批手续文件7.施工安全措施方案8.施工进度计划9.工程验收标准10.法律法规要求的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照设计图纸、施工方案和施工图纸进行施工，导致工程质量不符合约定。2.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务。3.乙方未按照合同约定的工程预算控制成本。4.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告和采取措施。5.乙方未按照合同约定提供施工资料、报表等，或提供的资料不符合要求。6.甲方未按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款。7.甲方未按照合同约定协助乙方办理施工所需的各种手续。8.甲方未按照合同约定接收工程，或未按照验收标准进行验收。9.任何一方违反国家相关法律法规，从事违法施工活动。三、法律名词及解释：1.甲方：新建、扩建、改建工程的委托方。2.乙方：承担新建、扩建、改建工程施工任务的承包方。3.工程工期：合同约定的完成施工任务的时间。4.合同价格：双方约定的完成工程所需的金额。5.违约金：因违约行为而需要支付的赔偿金。6.设计图纸：工程设计的图形表示。7.施工方案：工程施工的具体方案和步骤。8.施工图纸：工程施工的具体图纸和细节。9.工程预算：工程施工的成本预算。10.工程验收：对完成工程的质量、安全、功能等方面进行检查和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取加班、增加人力等措施赶工；甲方应提供必要的支持和配合。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工；甲方有权要求乙方承担整改费用和违约金。3.合同价款争议：双方可协商确定最终价款，或由专业机构进行审计。4.施工手续办理：甲方应积极协助乙方办理相关手续，避免影响施工进度。5.安全事故处理：乙方应立即报告并采取措施，甲方应协助乙方妥善处理安全事故。6.法律法规变更：双方应遵循新的法律法规，根据