2024垃圾场工程施工合同

2024垃圾场工程施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为垃圾场工程的建设方，乙方为垃圾场工程的施工方，双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内审批。2.3乙方应按照甲方审批的预算进行施工，如因设计变更等原因导致实际费用超出预算的，需提前向甲方报告并取得甲方书面同意。第三条工程质量3.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方在施工过程中应严格按照施工图纸、施工方案和技术规范进行，确保工程安全、环保、节能。3.3工程验收合格后，乙方应承担____个月的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责及时修复或更换。第四条施工期限4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方在施工过程中应确保工程进度与质量相协调，不得擅自停工、窝工。第五条付款方式及进度5.1甲方根据乙方实际完成工程量，按照约定的付款比例进行付款。5.2甲方在收到乙方提交的工程进度报告和付款申请后，____个工作日内进行审核，审核无误后支付相应款项。5.3工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后____个工作日内支付剩余款项。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总金额的____%。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复或更换，并按照实际发生的费用向乙方追讨违约金。6.3甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：应付款项的____%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，严格按照合同约定履行各自权利和义务。8.2合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方代表签字后生效。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程预算2.施工图纸3.施工方案4.技术规范5.工程进度报告6.验收报告7.付款申请二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复或更换，并按照实际发生的费用向乙方追讨违约金。3.甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。三、法律名词及解释：1.垃圾场工程：指用于处理和处置城市生活固体废物的工程。2.施工方：指承担垃圾场工程施工的单位。3.甲方：指垃圾场工程的建设方。4.乙方：指垃圾场工程的施工方。5.工程预算：指根据工程设计方案和施工图纸，预先计算出的工程总造价。6.质保期：指工程验收合格后，施工方承担工程质量问题的修复或更换责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：乙方应与甲方沟通，提前报告并取得甲方书面同意。2.工程质量问题：乙方应及时修复或更换，并承担相应费用。3.付款问题：乙方应按照约定时间提交工程进度报告和付款申