2024年工程总承包合同官方版（四篇）

第页共页2024年工程总承包合同官方版《总承包合同》编号：_____________甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟委托乙方承担______工程总承包项目，乙方愿意承担该项目，并经双方友好协商一致，达成以下合同条款：一、工程项目范围：本总承包项目包括（详细列明各项工程内容）二、工程费用及支付方式：工程总费用为人民币________元整，按照（支付方式）的约定分期支付，具体支付方式详见附件合同付款计划。三、工程工期：工程计划工期为_______天/月/年，具体工期详见附件工期计划。四、工程质量要求：乙方应按照国家有关标准和甲方要求，确保工程质量符合相关标准，达到合同约定的技术指标要求。五、工程保修期：工程竣工之日起，乙方对工程实施_____年免费保修，期满后提供终身维护服务。六、合同变更：若需变更合同内容，应经双方书面协商一致，签订变更协议。七、合同解除：甲乙双方如需解除合同，应提前_____天书面通知对方，经双方协商一致解除合同。八、违约责任：任何一方违反合同约定，应按照合同约定承担相应的违约责任。九、争议解决：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向_______仲裁委员会申请仲裁。十、其他条款：本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日2024年工程总承包合同官方版（二）发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及相关法律，法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议:一.承包方式：本工程甲方采用包工包料方式承包给乙方。甲方负责机械设备，建筑原材料等，合同签订后，乙方不得以任何理由要求增加工价。二.承包范围：1.80机地坪按甲方要求施工完毕2.75吨拔机基础共5台，基础浇筑完毕后，余下地坪全部完工。三.承包单价：施工完毕后，按实际工程量计算。四.工程质量：乙方严格按照国家相关部门施工验收规范及图纸设计要求进行施工。本工程达到合格工程。如在施工中出现不合格现象进行返工造成的损失，应有乙方承担责任.五.乙方须服从甲方管理，在施工期间注意安全，在施工过程中如有安全事故发生，除保险公司理赔外，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。六.违约责任：1.乙方进场施工后，严格按甲方规定时日内完成工程，如违约赔偿甲方损失外，另按工程总价款的5%给甲方赔偿违约金。2.如乙方施工原因造成某些单项工程不能按要求如期完成造成的损失，甲方有权从工程款中扣除处罚费用。3.施工完毕后，甲方按合同结算余款，如违约赔偿甲方损失外，另付工程总价款的5%给甲方赔偿违约金。七.付款方式：甲方预付乙方二十五万元人民币，待施工完毕后，按实际工程量结清余款。八.本协议一式两份，签字后生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程总承包合同官方版（三）发包人：承包人：为强化公司管理，提高经济效益，公司决定上湾煤矿项目部实行承包经营，本着公司和承包人共同羸利的原则，经双方协商，制定如下协议，以资双方共同遵守。一、承包标的甲方与神东公司上湾煤矿签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。二、承包方式：乙方以包工、包料、包安全、包质量、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的方式向甲方进行总承包。三、承包期限承包期限为一年，自本合同签订之日起至____年____月____日。四、承包费、支付时间、方式。年承包费为18万元，分12个月支付完毕，每月支付月承包费的50%。五、承包管理鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双羸的经营目的，甲方有权对乙方承包的项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。劳保用品、施工设备六、人员管理甲方负责委派项目经理1名，乙方负责外聘队长1人、焊工4人、力工10个、厨师1人，乙方外聘人员不得少于15人，人员工资由甲方负责发放。外聘人员的体检、食宿、安全均由乙方负责。七、项目部经营管理1、乙方完成公司下达的任务工完料尽，无一例安全事故，公司进行一次性结算，并奖励2万元。2、乙方有用人自主权，但不得克扣工人工资。3、乙方所产生的材料款等费用由其承担。4、乙方雇佣人员在施工过程中出现意外伤亡事故，由此造成的经济损失由乙方承担。5、因诉讼，法院判决由甲方为项目部承担民事责任，给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方追偿，也可以从承包费中扣除。八、工程质量1、乙方应完全按照施工合同约定的施工进度施工，达到合同质量要求，在施工过程中不偷工减料，违反施工方案施工。2、甲方有权检查施工质量，发现有质量问题的工程甲方有权要求乙方改正。九、合同解除乙方有下列情形之一的，公司有权解除合同，并安排其他项目部接管。1、给公司造成重大经济损失的。2、项目部内部管理混乱，有可能给公司造成重大损失的。3、不接受公司管理和批评，拒不改正的。4、严重损害公司商业信誉的。十、合同终止1、合同到期的。2、双方协商一致终止承包合同的。十一、违约责任在承包期内乙方无故单方解除合同，违反本合同承包管理、人员管理、工程质量、项目部经营管理、合同解除情形的，应向甲方支付违约金。违约金以尚未支付的承包费计付。十二、本合同一式2份，双方各执1份。十三、本合同签字盖章后生效。甲方甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：_________年____月____日____年____月____日2024年工程总承包合同官方版（四）甲方：_____乙方：_____一，工程位于____市____区_____电厂。二，总工程量为____平方米。三，工程承包形式为总承包。四，工程每平方米造价为____元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。五，工程追加2000元的设备调遣费。六，工程自____年____月____日为开工，至____年____月____日为竣工。七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求。其中工程所用水泥必须为国家免检的P42.5普通硅酸盐水泥。九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。十，乙