建设工程项目总承包合同范本

建设工程项目总承包合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系方式：__________一、工程内容（1）设计：根据甲方要求，完成本项目的设计工作，包括初步设计、施工图设计等；（2）采购：按照设计文件和甲方要求，采购本项目所需的原材料、设备、构配件等；（3）施工：按照设计文件和甲方要求，完成本项目的施工工作，包括土建、安装、装修等；（4）验收：本项目完成后，按照相关法律法规和甲方要求，进行验收工作；（5）保修：本项目验收合格后，乙方应承担一定期限的保修责任。1.2乙方应按照本合同约定的时间节点、质量标准、安全标准等完成本项目。二、合同价格2.1本项目总承包价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照本合同约定的价格，完成本项目。三、支付方式3.1甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同款项。3.2乙方应提供合法、有效的发票，甲方据此进行支付。四、工期4.1乙方应在本合同约定的工期内完成本项目。4.2乙方如因特殊情况无法按照约定工期完成，应提前书面通知甲方，并协商延期。五、质量标准5.1乙方应按照本合同约定的质量标准，完成本项目。5.2乙方应承担因质量问题导致的返工、维修、更换等费用。六、安全标准6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，进行本项目的安全管理。6.2乙方应对施工现场进行定期安全检查，确保施工现场安全。七、违约责任7.1乙方如未能按照本合同约定的时间、质量、安全标准等完成本项目，应承担违约责任。7.2甲方如未能按照本合同约定的付款节点和付款比例支付合同款项，应承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.材料采购清单和设备清单4.工程量清单和报价单5.安全防护措施方案6.验收标准和保修条款7.法律法规和政策文件8.安全生产许可证和资质证书9.银行保函和履约保证金10.其他与本项目相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的时间和质量标准完成项目，视为违约。2.乙方未能按照约定的安全标准进行施工，视为违约。3.甲方未能按照约定的付款节点和付款比例支付合同款项，视为违约。4.甲方未按照约定的时间提供设计图纸、施工场地等，视为违约。5.双方未能按照约定的方式解决争议，视为违约。6.其他违反本合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指接受发包方委托完成工程建设的一方。3.设计：指根据发包方要求，完成工程建设项目的初步设计、施工图设计等工作。4.采购：指按照设计文件和发包方要求，购买工程建设所需的原材料、设备、构配件等。5.施工：指按照设计文件和发包方要求，进行工程建设项目的土建、安装、装修等工作。6.验收：指工程建设项目完成后，按照相关法律法规和发包方要求进行的检查、评定和认可工作。7.保修：指工程建设项目验收合格后，承包方应承担一定期限的维修、更换等责任。8.违约：指合同当事人违反合同约定，未能履行合同义务的行为。9.争议解决：指合同当事人之间在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计变更：如遇设计变更，双方应及时沟通，按照变更后的设计重新签订补充协议。2.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应协商延长合同工期。3.质量问题：如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应费用。4.安全事故：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，配合调查处理。5.付款争议：如发生付款争议，双方应按照合同约定和相关法律法规解决。6.争议解决：如双方在履行过程中发生争议，可先尝试协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、交通设施