2024年农村建房承包合同样本(4篇)_第1页
2024年农村建房承包合同样本(4篇)_第2页
2024年农村建房承包合同样本(4篇)_第3页
2024年农村建房承包合同样本(4篇)_第4页
2024年农村建房承包合同样本(4篇)_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第6页共6页2024年农村建房承包合同样本甲方(发包方):_____身份证号码:_____联系方式:_____地址:_____乙方(承包方):_____身份证号码:_____联系方式:_____地址:_____风险告知:在建房施工合同中,作为发包方(甲方),为预防欺诈问题,甲方应当事先了解承包方主要的情况,包括确认承包方(乙方)的主体资格是否真实与合法,该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的,应该要确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解乙方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观乙方正在施工的装修现场。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就房屋建设工程承包事宜达成一致,签订合同并共同遵守履行。一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。三、承包价格每平方米人民币____元,建筑面积按每层楼外墙计算,预计总价款:____元,大写(人民币):_____。四、付款方式合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付合同总价款的____%,即人民币____元。完成第一层砖砌并捣制好楼面支付合同总价款的____%,即人民币____元。完成第二层以及屋顶支付合同总价款的____%,即人民币____元。工程全部完工,交验完毕支付合同总价款的____%,即人民币____元。预留____%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。五、工程期限工程期限____天,自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。六、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。七、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。八、注意安全1。劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。2。甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。八、违约责任1。合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;2。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。九、其他约定1。本协议条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。2。_____3。_____十、争议的处理双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,选择以下第_____种方式解决争议。(1)甲、乙双方可将争议提交_____仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。(2)提交_____法院诉讼解决。风险提示:在约定争议管辖条款时,一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一,约定诉讼管辖,双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖,在选择时只能选择其中一项,否则约定无效。第二,在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错,更不能先多个仲裁机构,否则约定无效。第三,在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。十一、合同生效及补充1。甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解,并愿按本合同约定严格执行。2。本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。3。本合同如有涂改,双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认,否则涂改部分无效。4。本合同及附件经双方签字盖章后即生效。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。5。本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。6。本合同的任何条款约定被认为无效,不影响本合同其他条款的效力。7。本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。甲方(签章):_____乙方(签章):_____法定代表人:_____法定代表人:_____联系方式:_____联系方式:_________年____月____日____年____月____日2024年农村建房承包合同样本(2)甲方(户主):身份证号:(以下简称甲方)乙方(承包人):_____身份证号:_____(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同:一、工作内容房屋基础基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。二、工程价款与支付方式1.工程价款:________________________________________。2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。3.工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付35%,第二层完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为三年。三、材料与施工组织1.砖:______________________________________________。2.砂:由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。3.水泥:由甲方统一采购,乙方在甲方仓库领取和运至施工地点,甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。4.机械设备、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。5.组织协调:乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。四、甲乙双方义务与权利1.甲方负责现场指导、协调。2.甲方监督乙方工程质量、进度,乙方服务甲方的管理。3.工程质量:乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方5%的保证金。5.工程安全:乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。6.工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。7.治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。五、其它1.本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,2.本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。3.合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。甲方(户主)签章:乙方(承包人)签章:甲方委托人:乙方委托人:____年____月____日____年____月____日2024年农村建房承包合同样本(3)农村建房承包合同甲乙双方本着平等自愿、公平交易原则,就甲方委托乙方承建农村建房事宜,达成如下合同:一、工程范围1.本合同涉及的建房工程位于甲方位于农村的土地上,建筑面积为______(具体数字)平方米,结构为______(具体结构),由乙方负责全面承担。2.工程所需材料、施工设备和人力等资源,由乙方负责提供,确保施工质量和工期。二、工程费用1.本工程总投资为______元(具体数字),其中包括建筑设计费、材料费、人工费、设备费等各项支出。2.工程款支付方式:甲方需按照工程进度支付乙方相应工程款,具体支付比例由双方商定。三、质量标准1.建房工程应符合国家相关建筑规范和标准,确保工程质量安全。2.工程竣工验收合格后,甲方应签发竣工验收证明。四、工期安排1.工程进度由双方共同商定并签订施工合同,确保工程按期完成。2.工程延期产生的费用和责任,由延期方承担。五、风险责任1.工程期间如发生人身伤亡、财产损失等意外事件,责任由造成事故的一方承担,双方共同配合处理。2.工程施工期间如有附近居民产生影响,乙方应负责协调解决。六、合同变更合同生效后,如需变更合同内容,需双方协商一致并签署书面变更协议。七、合同解除1.若因不可抗力因素导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同。2.如因一方违约行为造成合同解除,违约方应承担违约责任。八、争议解决双方如发生争议,应友好协商解决;解决不成时,提交相关部门审理。九、合同生效本合同自双方签署之日起生效,合同一式两份,双方各持一份有效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________2024年农村建房承包合同样本(4)尊敬的各位承包方:根据《中华人民共和国农村承包地管理法》相关规定,为了规范农村房屋建设和土地承包管理,保障农民的合法权益,特制定本《农村建房承包合同书》(以下简称“本合同”),并特此约定,以确保各方的权益。一、土地承包方:姓名(公民身份证号码):________________联系地址:_______________________________承包土地面积:________平方米上述土地为村集体所有,经本人申请,经村委会同意,拟承包并建设房屋。二、建房承包方:姓名(公民身份证号码):________________联系地址:_______________________________三、房屋建设内容:建设地址:______________________________建设规模:______________________________四、承包期限:本承包合同签订后生效,承包期限为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。五、承包费用:1.根据当地政策规定,承包土地需交纳承包费用。2.承包方发包给建房方的工程款,按照合同约定的支付方式进行支付。六、双方的权利与义务:1.承包方有权对土地进行合理使用,无权转让、抵押、租赁或以其他方式处置土地。2.建房方应按照合同约定按时按量完成承建工程,并保证工程质量符合相关标准。3.承包方应按照合同约定支付承包费用,并按时支付工程款。4.双方应共同遵守国家、地方和村级政府关于土地承包和房屋建设的法律、法规、规章以及村委会的相关管理规定。5.双方应互相尊重、合作、友好地解决可能出现的争议和纠纷。如无法协商解决,可向村委会提请调解或依法解决。七、违约责任:1.若建房

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论