个人建房施工合同范本

个人建房施工合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（承包方）：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同主体2.1甲方主体资格：甲方为具有完全民事行为能力的个人，甲方姓名、身份证号码为：__________。2.2乙方主体资格：乙方为具有建筑施工资质的单位，乙方的营业执照号码、资质证书号码为：__________。三、工程质量3.1工程质量标准：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量达到__________标准。3.2质量保证：乙方应承担工程质量的保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__________年。四、工程进度4.1施工期限：乙方应按照双方约定的施工期限完成工程，施工期限为__________。4.2进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。甲方应按照乙方的进度计划提供施工条件。五、工程造价及支付5.1合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2支付方式：甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成工程量，支付相应的工程款。5.3支付期限：甲方应在收到乙方提交的进度报告和工程款支付申请后__________日内支付工程款。六、合同的履行6.1甲方义务：甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件，并按时支付工程款。6.2乙方义务：乙方应按照合同约定进行施工，保证工程质量，按期完成工程。七、违约责任7.1甲方违约：甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。7.2乙方违约：乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工。9.2双方应保守合同中的商业秘密，不得向第三方泄露。9.3合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方身份证明文件2.乙方资质证书复印件3.工程设计图纸4.施工进度计划表5.工程预算明细表6.付款凭证及付款记录7.工程质量保修书8.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。3.甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法按时完成工程，认定为违约行为。4.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约行为。5.双方未按约定保守商业秘密，向第三方泄露，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指具有完全民事行为能力的个人。2.乙方：指具有建筑施工资质的单位。3.合同法：指《中华人民共和国合同法》。4.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》。5.施工资质：指根据国家相关法律法规，建筑施工单位所必须具备的资格。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方未按约定时间支付工程款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按时支付工程款。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.遇到乙方未按约定时间完成工程的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按时完成工程。如协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.遇到甲方未按约定提供施工条件的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方提供施工条件。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。4.遇到乙方施工质量不符合约定标准的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方进行整改。如协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。5.遇到双方未按约定保守商业秘密的问题，受损害的一方可以与对方沟通协商，要求对方停止侵权行为并承担相应的违约责任。如协商无果，受损害的一方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.个人建房施工合同签订。2.双方在合同履行过程中发生争议的解决。3.合同违约行为的认定及违约