建筑施工合同协议书

建筑施工合同协议书合同编号：__________建筑施工合同协议书地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托施工方进行建设施工；2.施工方愿意接受业主的委托，按合同约定完成施工任务；3.双方为了明确双方的权利、义务和责任，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：第二条合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：施工图纸及设计文件所规定的工程内容、材料费、人工费、机械使用费、施工管理费、税费等。2.3合同价格采取固定价格方式，合同履行过程中，除非发生合同约定的变更事项，否则合同价格不予调整。第三条合同履行3.1施工方应按照施工图纸、设计文件和合同约定，完成施工任务。3.2施工方应按照约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。3.3施工方应保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。3.4施工方应按照合同约定，承担工程保修责任。第四条材料和设备4.1业主负责提供工程所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。4.2施工方应按照施工图纸和设计文件要求，合理使用业主提供的材料和设备。4.3施工方不得擅自更换业主提供的材料和设备，如确需更换，应事先征得业主同意，并承担由此产生的费用。第五条施工期间的管理和协调5.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，进行施工现场的管理和协调。5.2施工方应确保施工现场的安全、环保和文明施工，遵守施工现场的各项规章制度。5.3业主应协助施工方进行施工现场的管理和协调，包括但不限于：提供施工所需的场地、设施和资料，协调与政府部门的关系等。第六条合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。6.2合同变更或解除后，业主和施工方应按照本合同约定的方式，承担相应的责任。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按照约定的工期完成施工，应按照逾期工程金额的千分之五向业主支付违约金。7.3业主如未按照合同约定提供材料和设备，或未按时支付合同价款，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中，如发生争议，应协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.材料和设备清单4.施工许可证5.安全生产许可证6.施工人员名单7.施工组织设计8.质量保证书9.安全生产责任书10.环保措施方案二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成施工，认定违约。2.施工方未按照施工图纸和设计文件要求施工，认定违约。3.施工方未保证工程质量，认定违约。4.施工方擅自更换业主提供的材料和设备，认定违约。5.业主未按照合同约定提供材料和设备，认定违约。6.业主未按时支付合同价款，认定违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指业主与施工方之间，就建筑物的建设施工所达成的协议。2.工期：指合同约定的完成工程施工的时间。3.工程质量：指工程施工满足使用功能和审美要求的能力。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应及时协商调整工期和费用。2.工程质量问题：发现质量问题，施工方应及时整改，并承担相应责任。3.材料和设备问题：如业主提供的材料和设备不符合要求，施工方应告知业主，并由业主负责更换。4.合同争议：双方应协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适