2024土方工程建筑垃圾清运合同范本

2024土方工程建筑垃圾清运合同范本合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：_________________地址：____________________联系电话：________________联系人：_________________鉴于承包商具备相关资质，具备完成土方工程建筑垃圾清运的能力；双方经友好协商，就土方工程建筑垃圾清运事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：____________________1.2工程规模：____________________1.3工程内容：包括但不限于土方开挖、建筑垃圾清运、场地平整等。第二条合同价格2.1承包商应按本合同约定的工程内容和质量要求，完成土方工程建筑垃圾清运工作。2.2合同总价款为人民币____元整（大写：____________________元整），其中包括：（1）土方开挖费用：人民币____元整；（2）建筑垃圾清运费用：人民币____元整；（3）场地平整费用：人民币____元整。2.3业主支付合同价款的50%作为预付款，合同签订后3日内支付；剩余价款在工程验收合格后一次性支付。第三条合同履行3.1承包商应按照本合同约定的工程内容、质量要求、工期进度完成土方工程建筑垃圾清运工作。3.2承包商应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准、安全操作规程进行施工，确保工程质量、安全。3.3业主应按照本合同约定支付合同价款，提供施工所需场地、水源、电源等基础设施。3.4工程验收合格后，业主应向承包商支付剩余合同价款。如验收不合格，承包商应按照业主的要求及时整改，直至达到合同约定的质量要求。第四条工期4.1本工程合同工期为____天，自合同签订之日起计算。4.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3业主应积极配合承包商施工，如因业主原因导致工程延期，承包商有权要求业主支付延期费用。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。5.2承包商如未按照约定完成工程，应按照业主的要求及时整改，并承担相应违约责任。5.3业主如未按照约定支付合同价款，承包商有权拒绝继续施工，并要求业主支付逾期付款的违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.承包商资质证明文件2.工程设计图纸3.施工方案和安全措施4.工程量清单5.材料供应合同6.设备租赁合同7.人员工资支付凭证8.工程验收报告9.付款凭证二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。2.业主未按照约定支付合同价款，或拖延支付的，视为违约。3.双方未按照约定履行合同义务，导致工程延期或质量问题，视为违约。4.违约行为的具体认定，应根据合同条款和相关法律法规进行判断。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有工程产权的当事人。2.乙方：指承担土方工程建筑垃圾清运义务的当事人。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.工程验收合格：指工程按照设计要求、质量标准和安全规定完成，并通过业主或其委托的第三方验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：严格按照设计要求和质量标准施工，发现问题及时整改。3.支付纠纷：双方按照合同约定履行支付义务，如有争议，可通过协商解决。4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商在进行土地开发时，需要进行土方工程建筑垃圾清运。