2024年建设工程施工合同标准版（三篇）

第4页共4页2024年建设工程施工合同标准版建设工程施工合同甲方(委托人)某某建筑公司联系地址：_____乙方(居间人)联系地址：_____联系电话：_____甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：_____一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就省工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的____%.2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付____元整;在正常施工的两个月内，应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五____日内全部结清。3、甲方可以或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担差等费用)六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付____元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：_____合同签订____日：_____甲方：_____（盖章)乙方(盖章)法定代表人：_____法定代表人：_____2024年建设工程施工合同标准版（二）发包方(以下称甲方)：_____承包方(以下称乙方)：_____为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：_____4、工程面积：_____5、工程立项批准文号：_____第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____天(日历天);开工日期：____年____月____日;竣工日期：____年____月____日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水____小时以上或连续间歇性停水、停电____天以上(每次连续____小时以上)，影响正常施工;停水停电____天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_____2、工程承包范围：_____第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____日内，甲方付____万元(大写)(￥____元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的____%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____%的款，留____%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务。(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务。(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。(7)安全文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于____年____月____日在_____签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。甲方甲方：_____乙方：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程施工合同标准版（三）合同编号：____-XXXXX建设工程施工合同甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]邮政编码：[甲方邮编]联系电话：[甲方电话]传真号码：[甲方传真号码]法定代表人：[甲方法定代表人]委托代理人：[甲方委托代理人]身份证号码：[甲方身份证号码]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]邮政编码：[乙方邮编]联系电话：[乙方电话]传真号码：[乙方传真号码]法定代表人：[乙方法定代表人]委托代理人：[乙方委托代理人]身份证号码：[乙方身份证号码]鉴于甲方有意在合同约定的时间和地点进行建设工程，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲乙双方本着自愿、平等和互利的原则，达成以下协议：第一条工程内容和地点1.1本合同约定的工程内容为：[工程内容]1.2工程地点：[工程地点]第二条工程造价2.1本工程的总造价约定为：人民币[总造价金额]（大写：人民币[总造价金额大写]）。2.2工程款支付方式：按照工程进度支付，具体支付比例和时间如下：支付阶段比例时间预付款[预付款比例][预付款时间]进度款[进度款比例][进度款时间]竣工验收合格后[尾款比例][尾款时间]2.3迟延支付：若乙方未按照约定的时间支付工程款项，甲方有权根据实际情况采取以下措施之一或多种措施：-要求乙方支付逾期付款的利息，利息计算按照[利息计算方式]；-暂停工程施工，直到支付逾期款项；-解除合同。第三条工期、保证期和质量要求3.1工程工期为：自合同签订后[工期]日起计算，至工程竣工的日期为止。3.2工程竣工后，保修期为：[保修期]个月。3.3工程质量达到国家有关标准和规范的要求。如发现工程质量不符合要求的情况，乙方应及时进行整改，整改期限为[整改期限]日内。第四条材料采购和施工安排4.1乙方应按照工程施工计划和招标文件的要求采购工程所需的材料，并确保材料的质量符合要求。4.2乙方应按照工程施工计划合理安排施工进度，并保证按时完成工程。第五条管理与监督5.1乙方应成立专业施工队伍，并保证施工人员的技术能力和安全操作。5.2甲方有权随时对工程施工进行检查和验收，并提出合理的修改意见。5.3完工后，乙方应按甲方要求提供完整的工程竣工资料，包括但不限于施工图纸、质量检测报告、竣工验收证明等。第六条违约责任6.1如乙方未按本合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为[违约金金额]（若无约定，则按延期天数向每日的合同金额百分之[违约金比例]收取）。6.2乙方在工程施工过程中出现重大质量问题，经甲方通知后逾期未进行整改的，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。第七条争议解决本合同履行过程中如产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[仲裁机构名称]申请仲裁。第八条合同生效和终止8.1本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。8.2合