沥青摊铺施工合同

沥青摊铺施工合同合同编号：__________沥青摊铺施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方具备沥青摊铺施工的资质和经验，愿意承担上述施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条施工范围和内容1.1本合同施工范围包括：项目范围内的沥青路面摊铺、相关配套设施的施工及验收。1.2施工方应按照项目设计文件、施工规范和业主的要求，完成施工任务。第二条施工期限2.1施工方应在本合同签订后____个工作日内，向业主提交施工进度计划。2.2施工方应按照施工进度计划，保证工程按时完成。2.3施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。第三条施工质量3.1施工方应严格按照项目设计文件、施工规范和业主的要求进行施工，确保工程质量。3.2施工过程中，施工方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。3.3施工方应在工程竣工后____个工作日内，向业主提交工程验收报告。3.4业主应在收到施工方提交的工程验收报告后____个工作日内，组织验收。3.5如有不符合工程质量要求的情况，业主有权要求施工方整改，直至达到预期质量标准。第四条合同价格4.1双方确认，本合同施工范围内的工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2业主应按照本合同约定的付款方式，向施工方支付合同价款。第五条付款方式5.1业主在本合同签订后____个工作日内，向施工方支付合同价款的____%。5.2施工方完成施工任务后，业主在验收合格后____个工作日内，向施工方支付合同价款的____%。5.3剩余合同价款，作为质量保证金，待质保期结束后，无质量问题，业主在____个工作日内退还给施工方。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定完成施工任务，应按照逾期完成的天数，向业主支付合同价款的____%作为逾期违约金。6.3业主如未按照约定支付合同价款，应按照逾期支付的天数，向施工方支付合同价款的____%作为逾期违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并支付完毕所有合同价款止。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.项目设计文件2.施工规范3.施工进度计划4.工程验收报告5.付款凭证6.质量保证金退还凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工任务：认定：未能在合同约定的时间内完成施工任务。违约金：按照逾期完成的天数，向业主支付合同价款的____%作为逾期违约金。2.业主未按照约定支付合同价款：认定：未能在合同约定的时间内支付合同价款。违约金：按照逾期支付的天数，向施工方支付合同价款的____%作为逾期违约金。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，负责委托施工方进行沥青摊铺施工。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成沥青摊铺施工任务。3.施工进度计划：施工方根据项目设计文件和施工规范制定的施工时间表。5.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：施工方应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长施工期限。2.工程质量不符合要求：解决办法：施工方应按照业主要求整改，直至达到预期质量标准。3.业主支付合同价款延误：解决办法：业主应按照合同约定的付款方式，按时支付合同价款，以免产生违约金。五、所有应用场景：1.适用于各类沥青道路工程项目