水利工程造价师考点巩固（强化练习）

水利工程造价师考点巩固（强化练习）1、单选

依据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总（江南博哥）数的（）。A.三分之一B.三分之二C.五分之二D.二分之一正确答案：B2、多选

勘察、设计合同的内容包括（）以及其他协作条件等条款。A.提交有关基础资料的期限B.提交勘察、设计文件（包括概预算）的期限C.勘察、设计招标投标要求D.质量要求E.勘察、设计费用正确答案：A,B,D,E3、多选

影响石方开挖工效的因素有：（）。A.爆破B.岩石级别C.设计对开挖形状及开挖面的要求D.翻渣E.装载机正确答案：B,C4、单选

某机器设备原始价值12万元，预计使用年限5年，预计净残值率6%。用双倍余额递减法计提折旧，则第五年应提折旧额为（）。A.1.296万元B.0.936万元C.2.256万元D.0.468万元正确答案：B5、单选

在固定资产的各类折旧方法中，各年折旧率均不相同的折旧方法是（）。A.平均年限法B.工作量法C.双倍余额递减法D.年数总和法正确答案：D6、单选

根据现行部颁定额，疏浚工程除注明者外，均以（）为计算单位。A.水下地形实方B.图纸计算方C.水下松方D.水下自然方正确答案：D7、单选

按现行规定，计算钢筋预算价格时，低合金钢20MnSi的代表规格为（）。A.φ8～16ｍｍB.φ18～20ｍｍC.φ16～18ｍｍD.φ20～25ｍｍ正确答案：D8、单选

站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的（）。A、建安工程价格B、建设工程总价格C、建设成本D、工程承发包价格正确答案：C9、单选

如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。A.诉讼B.和解C.调解D.仲裁正确答案：A10、单选

施工机械折旧应计入（）。A.材料费B.施工机械使用费C.其他直接费D.现场经费正确答案：B11、单选

某企业设计生产能力为月生产某产品6000吨，每月固定成本为145万元／吨，产品售价为1300元／吨，不计销售税金及附加，单位产品变动成本930元／吨，则其盈亏平衡产量为（）。A.3919吨B.2351吨C.6828吨D.5408吨正确答案：A12、多选

按照FIDIC《施工合同条件》的约定，下列属于工程变更的是（）。A.承包人的施工设备损坏B.任何工作内容的质量或其他特性改变C.工程的施工顺序或时间按排改变D.工程任何部分的标高、位置和尺寸改变E.承包人擅自更改设计正确答案：B,C,D13、单选

边际成本（MC）用公式表示为（）。A.边际成本=总成本增值/产量增值B.边际成本=总成本/产量C.边际成本=固定成本/产量D.边际成本=可变成本/产量正确答案：A14、单选

项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。A.一次性B.重复性C.渐近明细D.需用资源众多正确答案：B15、单选

下列财务评价说法不正确的是（）。A.财务评价是站在项目层次上，以投资者角度分析项目在财务上的得失；国民经济评价是站在国家和地区的层次上，从全社会的角度分析评价项目对国民经济的费用和效益B.财务评价与国民经济评价只需计算项目的直接费用和效益C.财务评价采用预测价格，国民经济评价采用影子价格D.财务评价有项目借款偿还能力分析，国民经济评价只有盈利性分析，没有清偿能力分析正确答案：B16、单选

按规范规定中压灌浆压力为（）。A.0.2～0.5MpaB.0.4～1.5MPaC.0.5～4.0MpaD.1.0～5.0MPa正确答案：C17、单选

根据现行部颁定额，压力钢管叉管制作及安装定额适用于（）。A.叉管管段整个部分B.叉管段中叉管及方渐变管管节部分C.直管与叉管D.弯管、渐变管正确答案：B18、多选

水利基本建设竣工项目交付使用资料表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况，资产应包括（）。A.固定资产B.递延资产C.各类房屋D.流动资产E.无形资产正确答案：A,B,D,E19、单选

《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。A.发包人协商B.发包人和承包人C.承包人协商D.承包人和设计人正确答案：C20、单选

将粉煤灰运往工地，放在储灰罐中，经螺旋机和提升机将其送入搅拌机配料仓，经称量加入混凝土搅拌机，这种方法称为（）。A.干掺B.湿掺C.混合掺D.干挂正确答案：A21、单选

预计未完工程及竣工验收等费用，大中型项目必须控制在总核算的（）以内。A.10%B.5%C.3%D.8%正确答案：C22、单选

关于增值税的规定，下列说法中正确的是（）。A.增值税的纳税人是在我国从事销售不动产的单位和个人B.增值税基本税率为13%C.增值税在零售环节实行价内税，在零售以前的环节实行价外税D.增值税根据项目经济规模实行差别税率正确答案：C23、多选

企业内部积累包括（）。A.折旧基金B.资本公积金C.盈余公积金D.大修理基金E.未分配利润正确答案：B,C,E24、多选

按现行部颁规定，水利工程每个部分一般设置三个等级项目，以引水式电站为例，下列哪种说法是正确的。（）.A.引水工程属一级项目B.调压井属一级项目C.引水隧洞属二级项目D.进水口属三级项目E.土石方开挖属三级项目正确答案：A,C,E25、单选

甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为90万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（）万元补偿。A.30B.50C.90D.0正确答案：B26、多选

水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。A.基础性B.全局性C.统一性D.战略性E.持续性正确答案：A,B,D27、多选

在制定工程项目计划时，应满足计划的()要求。A.符合实际B.全面性C.弹性D.详细程度E.便于行政管理正确答案：A,B,C,D28、多选

现行部颁概算定额中，疏浚开挖定额已包括（）在内，工程量按设计开挖断面几何尺寸计算。A.施工损耗量B.漏挖量C.超挖量D.回淤量E.设计量正确答案：C,D29、多选

单斗挖掘机是土方开挖常用的施工机械，按其工作装置的不同，分为（）。A.正铲B.连铲C.拉铲D.反铲E.抓铲正确答案：A,C,D,E30、单选

在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（）。A.工程项目进度平衡表B.年度计划项目表C.投资汁划年度分配表D.年度建设资金平衡表正确答案：B31、单选

《中华人民共和国建筑法》规定建筑活动基本要求是建筑活动应当（），符合国家的建筑工程安全标准。A.确保建设工程三大目标的实现B.确保建筑工程质量和安全C.确保建筑工程的实施D.确保建筑工程主体结构的质量正确答案：B32、多选

水利项目实行项目法人负责制后，项目董事会的职责包括（）。A.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划B.负责筹措项目资金C.审核、上报项目初步设计和概算文件D.负责生产准备工作和培训有关人员E.研究解决建设过程中出现的重大事故正确答案：B,C,E33、多选

在合同文件解释时，根据明显证据优先原则（）。A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸B.单价优先于合价C.定量说明优先于定性说明D.合同通用条款优先于合同专用条款E.图纸优先于技术条款正确答案：A,B,C34、多选

按现行部颁定额，洞挖石方运输当有洞内外运输时，套用定额应当为（）。A.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目B.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目及“增运”子目C.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目D.洞外运输部分，套用“露天”定额的“增运”子目E.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目及“增运”子目。正确答案：B,D35、多选

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）。A.勘察合同B.监理合同C.设计合同D.施工合同E.材料供应合同正确答案：A,C,D36、单选

根据现行部颁规定，安装工程的企业利润以（）为基数进行计算。A.直接费B.直接工程费、间接费之和C.直接工程费D.间接费正确答案：B37、单选

根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费和安置补助费之和，一般为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。A.5B.10C.15D.16正确答案：D38、单选

按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（）。A.社会风险B.政治风险C.人为风险D.法律风险正确答案：C39、单选

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。A.各自经济责任关系B.民事权利义务关系C.相互经济利益关系D.各自经济义务关系正确答案：B40、多选

优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。A.股利分配优先权B.经营管理权C.增发新股优先认购权D.剩余财产分配优先权E.优先表决权正确答案：A,D41、单选

以下工作不属于发包人的一般义务和责任的是（）。A.提供施工用地B.提供测量基准C.文明施工D.支付合同价款正确答案：C42、多选

现行部颁砂石备料定额的计量单位，除注明者外，以下说法正确的是（）。A.开采、运输、加工定额一般为成品方（堆方、码方）B.开采、运输定额一般为成品tC.开采、运输定额一般为成品方（堆方、码方）D.砂石料加工定额一般为成品tE.砂石料加工定额一般为成品方（堆方、码方）正确答案：C,D43、多选

为了减少基础渗漏，改善裂隙岩体的物理力学性质，修补病险建筑物，增加建筑物和地基的整体稳定性，提高其（），在水利工程中广泛应用了各种形式的压力灌浆。A.抗渗性B.压力C.强度D.耐久性E.接缝正确答案：A,C,D44、单选

某企业每月计划生产产品5万件，单位产品可变成本5元/件，单位产品售价10元／件，销售税金及附加率为10％，每月固定成本10万元，则盈亏平衡生产能力利用率为（）。A．30％B．50％C．70％D．90％正确答案：B45、单选

用内部收益率和净现值进行互斥方案比选所得结论（）。A.一致B.不一致C.不一定一致D.无法判断正确答案：C46、多选

下列（）在水利工程施工中被称为特种混凝土。A.混凝土B.高强混凝土C.膨胀混凝土D.水泥砂浆E.钢纤维混凝土正确答案：B,C,E47、单选

关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（）。A.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升B.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降C.在货币价值量不变的条件下，商品价值量增加，则价格下降D.在货币价值量不变的条件下，商品价值量对价值没有影响正确答案：B48、单选

下列直接出口产出物影子价格公式正确的是（）。A.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用+国内运杂费B.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用-国内运杂费C.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用+国内运杂费D.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用-国内运杂费正确答案：D49、单选

根据现行部颁规定，年应工作天数内非作业天数的工资系数为（）。A.1.029B.1.116C.1.068D.1.0261正确答案：C50、单选

根据现行部颁定额，钻孔灌注桩定额未包括（）。A.泥浆外运B.制备泥浆C.井口护筒埋设D.操作平台正确答案：A51、单选

已知某产品的四项功能之间的关系为：F1=2F2=0.5F3=4F4，按照环比评分法，F1的功能指数为（）。A.0.13B.4C.0.267D.0.25正确答案：C52、单选

根据现行部颁规定，引水工程从现有电网向施工现场供电，架设的10kV输电线路费用应包含在（）之中。A.其他施工临时工程B.其他建筑工程C.施工场外供电工程D.临时设施费正确答案：C53、单选

环境评价的程序包括：a．环境状况调查b．环境影响识别；c．环境影响预测；d．综合评价，其先后顺序为（）。A.abcdB.bacdC.acbdD.abdc正确答案：A54、单选

区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。A.使用或收益的竞争性与排他性B.效用的不可分割性C.消费的非竞争性D.收益的非排他性正确答案：A55、多选

全面造价管理由（）方面构成一个完整的方法与理论体系。A.全过程造价管理B.全要素造价管理C.全风险造价管理D.全团队造价管理E.全生命周期造价管理正确答案：A,B,C,D56、多选

闸门按其用途划分，主要分为（）。A.工作闸门B.事故闸门C.检修闸门D.弧形闸门E.平板闸门正确答案：A,B,C57、多选

全面造价管理四个方面是一个有机的集成体。因此（）。A.基于项目活动与过程的全过程造价管理方法是全面造价管理方法论的基础和出发点B.全要素造价管理方法是针对工程项目各项活动与过程中的工期、造价、质量要素的C.全风险造价管理的方法，最主要的是针对各项活动与过程中的工期、造价和质量要素所引起的变化D.全团队造价管理方法可以独立使用，与其他造价管理方法没有联系E.全团队造价管理方法可以独立使用，或者与任何一种方法联合使用，也可以与其他三种方法共同使用正确答案：A,B,C,E58、单选

在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（）。A.横道图B.S型曲线C.网络图D.控制图正确答案：B59、多选

建筑市场对于需求者的风险主要表现为（）。A.价格与质量的矛盾B.价格与交货时间的矛盾C.预付工程款的风险D.机械设备毁坏E.恶劣的天气正确答案：A,B,C60、单选

当财务杠杆系数DFL=1时，（）。A.财务风险很大B.财务风险很小C.没有财务风险D.财务风险水平适中正确答案：C61、多选

工程项目管理的范围广泛，我国目前工程项目管理的内容主要包括（）。A.成本管理B.阶段管理C.质量与工期管理D.组织与信息管理E.合同管理正确答案：A,C,D,E62、单选

法定盈余公积金可以转增资本金，但转增后剩余的盈余公积金不得低于注册资本的：（）。A.10％B.50％C.20％D.25％正确答案：D63、单选

固定资产净值为1000万元，折旧年限20年。若采用双倍余额递减法计算年折旧额，则第二年折旧额为（）。A.50万元B.90万元C.100万元D.200万元正确答案：B64、单选

某企业有一笔5万元借款，期限三年，年利率8％，复利计算，到期时本息一次偿还，则企业应归还的利息为（）。A.1200元B.12985.6元C.1298.4元D.62985.6元正确答案：B65、多选

平均年限法与双倍余额递减法的差别主要有（）。A.平均年限法折旧率各年相同，而双倍余额递减法每年折旧率都不相同B.平均年限法折旧额各年相同，而双倍余额递减法每年折旧额逐年递减C.平均年限法计提折旧的基础是固定资产原值，而双倍余额递减法计提折旧的基础是固定资产净值D.两种方法最后的累计折旧额不同E.双倍余额递减法是加速折旧的方法，而平均年限法不是加速折旧法正确答案：B,C,E66、单选

在间接出口货物影子价格的计算中，在离岸价基础上作为加项的是（）。A.从口岸到原供应商的运费和贸易费B.从供应商到国内市场的运费和贸易费C.从国内市场到项目的运费和贸易费D.从口岸到项目的运费和贸易费正确答案：B67、单选

在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（）。A.向较高水平方向变动B.向较低水平方向变动C.不变D.围绕价值上下波动正确答案：B68、单选

出资各方的权利、义务、利润分配及风险分担根据出资比例确定的合作方式是（）。A.合资经营B.合作经营C.合作开发D.外资独营正确答案：A69、单选

在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考核。A.上级主管部门B.监事会C.董事会D.各投资方正确答案：D70、单选

根据现行部颁定额，水力机械管路安装以（）为计量单位。A.管子本体自重“t”B.管子、管子附件总重“t”C.管子、管子附件及阀门总重“t”D.机组单机容量（MW）正确答案：A71、多选

反击式水轮机的主要型式有（）。A.冲击式B.混流式C.轴流式D.贯流式E.斜流式正确答案：B,C,D,E72、多选

按现行部颁规定，下列包含在水工建筑工程细部结构综合指标内的是（）。A.止水工程B.伸缩缝工程C.混凝土养护工程D.坝坡踏步E.坝基渗水处理正确答案：A,B,D,E73、单选

从事可能引起水土流失的开发建设项目，其环境影响报告书中必须有水行政主管部门同意的（）。A.水土保持方案B.水土保持规划C.水土保持可研报告D.设计资料正确答案：A74、多选

按现行部颁规定，下列哪几项属独立费用？（）。A.建设期融资利息B.生产职工培训费C.建设单位经常费D.工程保险费E.财务费用正确答案：B,C,D75、多选

建设工程竣工后，发包人应当根据（）和及时进行验收。A.施工图纸及说明书B.经监理人批准的施工组织设计C.国家颁发的施工验收规范D.监理规划E.质量检验标准正确答案：A,C,E76、单选

由于初步设计阶段对建筑物的布置、结构型式、主要尺寸以及机电设备的型号、规格等技术方案均已确定，所以概算对建设工程造价不是一般的测算，而是（）。A.十分正确的测算B.带有定位性质的测算C.最终的测算D.有目标的测算正确答案：B77、单选

下列关于项目管理的论述中，不正确的是（）。A.项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动B.项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动C.项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法D.项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织正确答案：A78、单选

根据现行部颁规定，施工企业项目经理的工资应包括在（）之内。A.定额中的人工费B.现场经费C.企业管理费D.间接费正确答案：B79、单选

签订限额设计合同，项目法人的主要责任（）。A.严格履行限额设计合同，保证奖惩兑现B.投资人修改设计、提高标准造成的投资增加C.物价变动和汇率变动D.工程数量的变动正确答案：A80、多选

下列关于项目的论述正确的是（）。A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动B.项目具有明确的开始时间和结束时间C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别D.项目产品就是项目的实施目标E.项目是在项目组织的所有层次上进行的正确答案：B,C,E81、单选

中观项目管理主要涉及（）等内容。A.项目与社会及环境的关系B.制定行业的投资战略和投资规划C.协调项目内、外部事物和矛盾D.保证项目在各个阶段的任务顺利完成正确答案：B82、单选

根据现行部颁规定，施工机械台时费由（）组成。A.第一类费用B.第一、二类费用C.第一、二、三类费用D.第一、二、三、四类费用正确答案：B83、单选

施工企业常用的固定资产折旧方法是（）。A.双倍余额递减法B.平均年限法C.年数总和法D.余额递减法正确答案：B84、多选

能够作为工程项目质量控制的方法包括（）。A.直方图控制法B.横道图C.香蕉曲线控制图D.控制图控制法E.网络计划法正确答案：A,D85、多选

投标技巧中，适合高报价的项目有（）。A.工程量不大，但技术复杂或地处边远，施工现场条件差的项目B.工程量大的项目C.竞争对手较少或技术上优势明显的项目D.交通便利的项目E.能发挥企业自身专有技术或优势的项目正确答案：A,C,E86、单选

在替代进口货物影子价格的计算中，在到岸价基础上作为加项的是（）。A.从口岸到原供应商的运费和贸易费B.从供应商到国内市场的运费和贸易费C.从国内市场到项目的运费和贸易费D.从口岸到国内市场的运费和贸易费正确答案：D87、单选

现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。A.水建[1994]284号文B.水建[1998]15号文C.国经贸[2002]78号文D.水总[2002]116号文正确答案：D88、单选

根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。A.mB.根C.kgD.支正确答案：B89、单选

已知某投资项目寿命期10年，每年净现金流量10万元，当基准收益率为10％时，项目寿命期结束时恰好将期初一次性投资全部收回，则期初一次性投资为（）万元。A.100B.25.94C.61.45D.110正确答案：C90、多选

中标人的投标应当符合下列（）条件之一。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够最大限度地满足招标公告中规定的各项综合评标标准C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外D.能够满足招标文件的要求，并且经评审的投标价格最低E.能够最大限度地满足投标文件中规定的各项综合评价标准正确答案：A,C91、多选

当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（）。A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型正确答案：A,C92、单选

以下选项中不属于独立费用的是（）。A、建设管理费B、建设场地征地费C、生产准备费D、预备费正确答案：D93、单选

下列选项中不属于现金流量的是（）。?A.新增流动资金B.固定资产折旧?C.回收的固定资产余值D.销售税金及附加正确答案：B94、多选

项目融资与传统的贷款相比较，具有的特点包括（）。A.资金的来源主要是以项目为主体，而不以项目投资者或发起人的资信为依据B.贷款人对项目的借款人具有完全追索权C.资金的来源主要依赖于项目投资者或发起人的资信D.用于支持贷款的信用结构的安排是灵活和多样化的E.项目的债务不表现在项目借款人的公司资产负债表中正确答案：A,D,E95、单选

根据现行部颁规定，备品备件购置费按占（）的百分率计算。A.设备费B.安装工程费C.设备费与安装工程费之和D.机电设备正确答案：A96、多选

优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。A.股利分配优先权B.经营管理权C.增发新股优先认购权D.剩余财产分配优先权E.优先表决权正确答案：A,D97、单选

某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10％，并已知（P／A，10％，5）=3.791、（P／A，10％，6）=4.355、（P／F，10％，6）=0.564，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。A.4.17和5.33B.4.17和5.67C.4.83和5.33D.4.83和5.67正确答案：B98、单选

根据现行部颁规定，安装工程的现场经费以（）为计算基数。A.直接费B.直接工程费C.人工费D.机械使用费正确答案：C99、多选

企业发行股票筹资的特点包括（）。?A.企业资金成本率较低B.企业负债比率可得到降低?C.企业少纳所得税D.分散原有股东的控制权E.企业融资风险低正确答案：B,D,E100、单选

对工程造价前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行前期预控。A.项目建议书阶段B.可行性研究阶段C.可行性研究和初步设计阶段D.施工图设计阶段正确答案：C101、多选

工程完工结算与竣工决算的主要区别有（）。A.作用不相同B.基础不相同C.范围不相同D.内容不相同E.定额依据不相同正确答案：A,B,C,D102、单选

水利工程常采用的经济评价方法是（）。A.成本-效益法B.最低费用法C.公共劳务收费法D.机会成本法正确答案：A103、多选

现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。A.闸门埋设件B.闸门压重物C.闸门本体D.闸门附件E.铸铁正确答案：C,D104、单选

木材的组织结构决定了它的许多性质为各向异性，在力学性质上尤为突出，木材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪四种强度均具有明显的（）。A.均匀性B.弯曲性C.不平衡性D.方向性正确答案：D105、单选

合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（）关系。A.债权人与债务人B.代理人与被代理人C.法人与自然人D.权利与义务正确答案：D106、多选

按现行部颁规定，下列各项属于间接费中施工企业管理费的是（）。A.管理人员工资B.劳动保护费C.施工企业进退场补贴费D.企业投标报价费用E.承包人的医药费正确答案：A,B,D107、单选

如采用概算定额编制投资估算时，应乘投资估算调整系数，其数值为（）。A.1.03B.1.05C.1.10D.1.15正确答案：C108、多选

影响工程项目造价的基本要素有（）。A.工期B.材料C.设备D.质量E.投资正确答案：A,D,E109、多选

按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。A.业主延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.业主提前占用工程D.业主延误发放图纸E.非承包商原因检验导致施工的延误正确答案：A,D,E110、单选

一个合同被法院确认为可撤销合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75％的过错责任，则损失的承担应为（）。A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元损失C.甲方赔偿乙方2万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失正确答案：B111、单选

公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。A.外部性B.竞争性C.非价值性D.福利性正确答案：A112、单选

根据现行部颁定额，电梯安装按（）选用定额子目。A.电梯设备自重B.电梯载重量C.电梯提升高度D.电梯容量正确答案：C113、单选

根据现行部颁规定，搅拌机（楼）清洗用水已计入（）中。A.拌制定额的零星材料费B.用水消耗量C.其他直接费D.临时设施费正确答案：A114、单选

根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费率为（）。A.40%B.45%C.80%D.50%正确答案：D115、单选

从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（）合同形式。A.成本加酬金B.固定总价C.可调值总价D.可调值单价正确答案：A116、单选

如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（）。A.容易形成买方市场B.容易形成卖方市场C.容易形成供求均衡的市场D.容易形成买卖双方不完全竞争市场正确答案：A117、单选

有效控制造价的原则之一是推行以（）为重点的全过程造价控制。A、设计阶段B、投资决策阶段C、招投标阶段D、施工阶段正确答案：A118、单选

《中华人民共和国招标投标法》规定，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请（）或者其他组织投标。A.不特定的法人B.特定的法人C.不特定的自然人D.特定的自然人正确答案：A119、多选

在概算工程项目划分中，根据其功能，下列哪些为主体建筑工程（）。A.挡水工程B.泄洪工程C.交通工程D.航运工程E.发电厂工程正确答案：A,B,D,E120、单选

现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。A.地质钻机B.风钻C.液压履带钻D.潜孔钻正确答案：B121、多选

投资项目资金筹措正确的做法包括（）。A.为防止项目资金不足，筹集资金应多于项目需用资金B.选择较经济方便的渠道和方式，以降低综合资金成本C.为了减少对项目利润的影响，尽量选择负债筹集资金的方式D.合理安排资金结构，适度负债E.适度负债经营可以给项目带来一定的好处，但还要避免可能产生的债务风险正确答案：B,D,E122、单选

风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（）最小。A.风险发生的概率B.风险发生后的直接损失C.风险成本D.风险发生后的直接和间接损失正确答案：C123、单选

根据现行部分颁规定编制概（估）算，若施工机械发生养路费时，其费用应计列在（）的其他税费中去。A.施工机械台时费B.施工机械设备原价C.台时费中三类费用D.独立费用正确答案：D124、多选

竣工决算说明书应对投资来源作出说明，其内容应包括（）。A.投资构成B.股权分配C.资本结构D.投资性质E.盈亏分析正确答案：A,C,D125、单选

根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）。A.专业规划B.区域规划C.综合规划D.战略规划正确答案：C126、多选

土坝土料压实定额的土料运输单价，应包括（）的费用。A.覆盖层清除摊销费B.土料场征地摊销费C.土料开挖费D.运输费E.压实费正确答案：A,C,D127、单选

建设单位（项目法人现场管理机构）对批准的初设概算（）负责。A.静态投资B.动态投资C.动态投资（不含价差）D.动态投资（不含融资利息）正确答案：A128、单选

某零部件功能评分值为105，目前单件成本14.75元，功能评价值7.33，则该零部件成本降低幅度为（）。A.14.75B.97.67C.90.25D.7.42正确答案：D129、单选

工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。A.独立的B.对立的C.统一的D.既对立又统一的正确答案：D130、多选

按时间序列划分，完整的环境评价包括（）。A.环境回顾评价B.环境现状评价C.环境影响评价D.环境后评价E.环境效益评价正确答案：A,B,C,D131、单选

根据《水污染防治法》，排污费和超标准排污费必须用于（），不得挪作他用。A.环境监督管理B.水质监测C.污染的防治D.污水处理正确答案：C132、多选

按现行部颁规定，建安工程费包括下列哪几项（）。A.直接工程费B.间接费C.基本预备费D.企业利润E.税金正确答案：A,B,D,E133、单选

更新改造项目划分为限额以上和限额以下两种，这是按照（）进行分类的。A.建设性质B.投资作用C.投资额D.设计生产能力正确答案：C134、多选

综合利用水利工程费用分摊包括（）。A.流动资产分摊B.年运行费用分摊C.总投资分摊D.固定资产投资分摊E.借款分摊正确答案：B,D135、多选

按现行规定，水工钢筋混凝土计价品种采用（）。A.Ⅰ级A3光面钢筋B.A5钢筋C.Ⅱ级20MnSi低合金钢筋D.Ⅲ级钢筋E.钢绞线正确答案：A,C136、单选

0号轻柴油适合于最低气温在（）以上地区使用。A.0℃B.4℃C.10℃D.-5℃正确答案：B137、多选

水利工程常用的水泥为（）。A.大坝水泥B.抗硫酸盐硅酸盐水泥C.耐酸水泥D.防潮硅酸盐水泥E.普通矿渣水泥正确答案：A,B,C,D138、单选

材料预付款是施工企业为承包工程在开工前用于（）所需的资金。A.发放工资B.购买机械设备C.搭建临时设施D.购买储备主要材料正确答案：D139、单选

在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和CM服务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这种项目管理方式是指（）。A.CM方式B.传统方式C.设计-管理方式D.工程指挥部正确答案：C140、多选

下列职责中，（）属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。A.在合同约定的时间内向承包人提供施工场地B.在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害C.承担工程风险D.按合同规定的时间向承包人支付工程款E.按合同规定的时间向承包人提供施工图纸正确答案：A,D,E141、单选

下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（）。A.一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价B.要缩短工期将减少贷款利息的支出，将降低工程造价C.工程建设中延长工期会使建设项目间接费用增加，投资效益差D.工程项目的功能越多，规模越大，效益越好正确答案：A142、单选

建筑市场的区域性体现在（）。A.建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱B.建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强C.建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强D.建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱正确答案：D143、多选

现行部颁连续墙成槽定额中，采用液压开槽法开槽和射水成槽机成槽法施工相应的定额是按照哪些参数划分子目的？（）。A.透水率B.渗透系数C.墙厚D.土质级别E.孔深正确答案：C,D,E144、单选

下列情况不属于工程变更的是（）。A.增减工程量超过合同《专用条款》规定的比例B.更改工程质量要求C.更改标高D.施工方案替代正确答案：D145、单选

水价定价方法中，能够实现帕累托最优的定价方法是（）。A.边际成本定价B.平均成本定价C.需求弹性定价D.收入弹性定价法正确答案：A146、单选

下列关于建设项目论述中错误的是（）。A.建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体B.可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目C.不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目D.建设项目组织是独立的，应具有法人资格正确答案：B147、单选

既有利于节约用水，又体现公平原则的水价制度是（）。A.固定水价B.递减水价C.递增水费D.二部制水价正确答案：C148、多选

建设工程合同的当事人包括（）。A.发包人B.承包人C.勘察人D.监理人E.设计人正确答案：A,B,C,E149、多选

在计算所得税时，不得扣除的项目有（）。A.业务招待费B.违法经营的罚款C.非季节性停工损失D.各种赞助支出E.无形资产开发支出正确答案：B,D,E150、单选

属于工程项目目标控制合同措施的是（）。A.严格按合同规定支付工程款B.确定对目标控制有利的承发包模式C.按合同工期制定施工进度计划D.配备专职合同管理人员正确答案：B151、单选

粉煤灰混凝土暴露面的潮湿养护时间不应少于21d，在干燥炎热条件下，潮湿养护时间不应少于（）。A.14dB.28dC.36dD.56d正确答案：B152、多选

下列各项费用应计入管理费的是（）。A.坏账损失B.职工福利费C.设备修理费D.业务招待费E.职工教育经费正确答案：A,D,E153、单选

滑动轴承工作时转子轴颈和轴承之间收敛间隙中流动着的润滑油被（）托起。A.动压力B.静压力C.喷射力D.液压力正确答案：A154、多选

根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的（）事项进行约定。A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式B.工程进度款的支付方式、数额及时限C.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式D.发生工程价款纠纷的解决方法E.施工图纸的提交与核查的方法、时限正确答案：A,B,C,D155、多选

水利工程建筑物的特点为（）。A.工作条件的复杂性B.设计造型的独特性C.施工条件的艰巨性D.建筑物形式的多样性E.失事后果的严重性正确答案：A,B,C,E156、多选

解决有效控制静态投资关键问题的措施有（）。A.回避、转移和消化工程建设过程中的风险B.制定工程建设实施阶段造价管理规定C.与设计单位签定设计限额合同D.编制项目管理预算E.定期计算工程价差正确答案：A,B,C,D157、单选

成本-效益分析法最关键的环节是（）。A.计算各方案的效益和成本B.确定贴现率C.计算比率指标D.确定项目的优劣次序正确答案：B158、单选

某公司发行优先股，每股发行价20元，每年每股支付股利2元，筹资费率2％，则该优先股的资金成本率为（）。A.10％B.10.2％C.6.83％D.12％正确答案：B159、多选

能够作为工程项目成本和进度控制的方法包括（）。A.网络计划法B.S曲线控制法C.香蕉曲线控制图D.直方图控制法E.控制图控制法正确答案：B,C160、多选

按现行部颁规定，设备运杂费主要包括（）。A.调车费B.装卸费C.运输费D.运输保险费E.采购及保管费正确答案：A,B,C161、单选

根据现行部颁规定，进口设备国内段运杂综合费率应按（）进行计算。A.国产设备运杂综合费率乘以相应国产设备原价占进口设备原价的比例系数B.相应国产设备运杂综合费率C.进口设备国内运输价目表D.国产设备运杂综合费率小值正确答案：A162、多选

下列属于总成本费用的是（）。A.工资及福利费B.维护费C.折旧费D.摊销费E.所得税正确答案：A,B,C,D163、多选

不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。A.抓斗式B.铲斗式C.链斗式D.绞吸式E.耙吸式正确答案：A,B164、多选

固定资产价值重估的方法主要有（）。A.货币折算法B.收益现值法C.重置成本法D.现行市价法E.清算价格法正确答案：B,C,D,E165、多选

根据《价格法》，商品价格是指各类（）的价格。A.有形产品B.无形资产C.买方报价D.卖方报价E.买卖双方协议正确答案：A,B166、单选

下列费用中，直接计入生产经营成本的费用是（）。A.财务费用B.直接材料费C.销售费用D.制造费用正确答案：B167、单选

经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。A.正比关系B.反比关系C.无关系D.无法确定正确答案：B168、多选

按现行部颁规定，永久房屋室外工程投资，可按房屋建筑工程投资的多少计取（）。A.10%B.20%C.15%D.13%E.18%正确答案：A,C,D169、单选

根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费以（）为计算基数。A.直接工程费B.直接费C.人工费D.现场经费正确答案：C170、多选

按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。A.接地极B.接地母线C.保护网D.避雷塔架E.铁构件正确答案：A,B,D171、多选

项目的特征应当包括（）。A.一次性B.产品的单一性C.渐近明细的特征D.项目的多目标属性E.项目包含一定的不确定性正确答案：A,C,D,E172、单选

在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。A.独立关系B.互斥关系C.互补关系D.相关关系正确答案：B173、单选

混合性公共品的供给方式是（）。A.市场机制B.政府全额负责C.以政府为主，市场为辅D.市场为主，政府为辅正确答案：D174、多选

自制专利权，其价值开发过程中的实际支出计价，主要包括（）。A.专利研究开发费B.专利性奖励酬金C.专利登记费D.专利年费E.法律诉讼费正确答案：A,C,D,E175、单选

根据现行部颁定额，门式起重机安装按（）选用定额子目。A.型号B.主钩起重能力C.规格D.设备自重正确答案：D176、单选

《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。A.备用金B.违约金C.暂定金D.保留金正确答案：A177、多选

按现行部颁规定，砂石料由承包商自行采备时，以下哪些费用应计入砂石料单价（）。A.直接费B.其他直接费及现场经费C.临时工程费D.间接费、企业利润及税金E.施工房屋、道路摊销费正确答案：A,B,D178、单选

根据现行部颁规定，人工预算单价中的职工福利基金取费费率是（）。A.12%B.14%C.10%D.7%正确答案：B179、单选

工程建设前期阶段造价文件编制所使用的定额，其原则宜（）。A.反映社会平均水平B.反映企业平均先进水平C.反映国家经济发展水平D.反映先进企业所达到的水平正确答案：A180、单选

根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。A.砼出机口温度B.砼浇筑温度C.坝体的