2024年道路硬化施工合同样本（二篇）

第3页共3页2024年道路硬化施工合同样本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，通过公开招标，乙方中标，结合工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下合同条款：一、工程名称和施工地址、内容：洋汶西村_____望休路道路硬化工程，道路平整、硬化。二、承包方式：包清工，带整路基，甲方负责水、电、路通，电费由甲方负责，资料费、管理费由甲方负责，乙方给甲方提供资料，乙方给甲方保证质量完成任务，场地、机井由甲方负责，乙方不负责任何责任。三、承包形式和价格、付款方式：包清工，每平方米固定为元人民币，硬化面积为平方米，总价为元，竣工后以实际硬化面积结算。甲方按照乙方施工进度支付工程款，合同签订后，乙方在三日内组织人员设备材料进场，甲方支付元工程预付款，工程完成____%再付款万元，工程完成____%再付款万元，工程完成____%工程款全部付清,否则停工。四、施工质量要求、竣工验收：乙方负责采购本工程所用材料，必须符合要求，水泥标号为，沙子、石子、混凝土、砂浆严格按照施工标准配比，水泥层为厘米(正负2公分)。五、不可抗力、工程延长、免责：如有不可抗拒的自然因素或异常恶劣的气候条件等乙方无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，导致工期延长，乙方免责。六、安全责任：甲方负责工程施工现场、料场、设备的看管安全，乙方承担施工中的安全责任。七、其他事项：1、甲方协助乙方解决工程所需的临时占用土地等问题，负责协调与周边群众发生的因施工导致的纠纷。2、甲方应解决好工程所需的水电问题(费用由甲方承担)。3、乙方严格甲方的施工说明要求，施工说明要求及工程量清单以外的新增工程内容，甲乙双方协商解决。4、施工料场由甲方无偿提供料场。发生其他纠纷，由甲方解决。5、乙方的施工机械按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，否则视为承包方违约。八、违约责任：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，镇政府存档一份，自甲、乙双方签订之日起生效，如有违约，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切经济损失。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，制定补充条款，同本合同具有同等效力，协商或调解不成，依法向人民法院起诉。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____2024年道路硬化施工合同样本（二）甲方：(甲方名称)乙方：(乙方名称)鉴于甲方拥有道路硬化工程的需求，乙方具备相关的施工能力和经验，双方达成一致，根据《中华人民共和国合同法》的规定，签订以下合同。合同内容如下：第一条项目概述1.1甲方指定乙方进行道路硬化工程，具体位置、范围和规模详见附件1。1.2乙方承诺按照本合同约定的工期和合理的标准，为甲方提供道路硬化施工服务。第二条工程进度和工期2.1乙方应按照本合同约定的工期完成道路硬化施工工程，并保证工程进度不延误。2.2如乙方无法按时完成工程，应提前7天以书面形式通知甲方，并报告延期原因。延期需要经甲方同意后方可执行。第三条施工标准和质量3.1乙方应按照国家、行业和相关法律法规的规定，严格执行道路硬化施工的标准要求。3.2乙方应确保道路硬化施工的质量符合约定和验收标准。甲方有权进行质量监督和验收，对于不合格的工程，乙方应承担修复责任。第四条施工费用和支付方式4.1甲方应按照本合同约定的工程范围和要求，向乙方支付工程施工费用。具体金额详见附件2。4.2工程施工费用的支付方式为按月支付。甲方应按照乙方提供的工作量和施工进度，每月支付相应的工程款项。第五条变更和索赔5.1甲方如需变更本合同约定的工程范围、规模或者工期，应提前书面通知乙方，并协商达成一致。5.2如因甲方原因导致的工期延误或工程变更，乙方有权要求相应的工程费用调整，并提供合理的费用计算数据进行确认。第六条保密及知识产权6.1合同签订后，双方应保守本合同涉及的商业机密和技术秘密，不得泄露给第三方。6.2在工程施工过程中，如乙方利用专有技术和创新进行道路硬化施工，甲方应保护乙方的知识产权，并不得侵犯乙方的合法权益。第七条违约责任7.1一方未履行合同约定的义务，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。7.2如甲方未按时支付工程款项，应承担每日0.1%的逾期罚款，并承担乙方因此造成的损失。第八条争议解决8.1本合同履行过程中若发生争议，应由双方友好协商解决。若协商不成，可向所在地法院提起诉讼。8.2本合同文本以中文为准，合同效力及解释适用中华人民共和国法律。第九条附件9.1附件1：道路硬化施工图纸(详见附件1图纸)。9.2附件2：工程施工费用(详见附件2费用清单)。第十条合同生效10.1本合同一式两份，甲方和乙