2024停工补偿协议_第1页
2024停工补偿协议_第2页
2024停工补偿协议_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2024停工补偿协议合同编号：__________鉴于甲乙双方在合同履行过程中，因不可抗力等因素导致工程停工，为了明确双方在停工期间的权益和责任，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，特订立本停工补偿协议。一、停工概述1.2停工时间：自______年______月______日起至______年______月______日止。二、停工责任2.1甲方责任导致停工的，甲方应当承担相应的赔偿责任。2.2乙方责任导致停工的，乙方应当承担相应的赔偿责任。2.3因不可抗力导致停工的，甲乙双方互不承担赔偿责任。三、停工期间的权益处理3.1停工期间，甲方应按照主合同约定支付乙方人员工资、保险、福利等费用。3.2停工期间，乙方应积极采取措施，减少甲方损失。3.3停工期间，甲乙双方应保持沟通，及时协商解决停工事宜。四、停工后的处理4.1停工原因消除后，甲乙双方应立即恢复施工。4.2停工期间产生的额外费用，按照主合同约定分担。4.3因停工导致工期延误的，甲方应按照主合同约定顺延工期。五、违约责任5.1甲乙双方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。5.2甲乙双方在停工期间未履行本协议约定的义务，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.主合同：《__________》合同2.不可抗力证明文件3.工资、保险、福利费用支付凭证4.停工期间沟通记录5.停工后恢复施工证明6.工期顺延证明二、违约行为及认定：1.甲方责任导致停工：未按照主合同约定履行义务，导致停工。2.乙方责任导致停工：未按照主合同约定履行义务，导致停工。3.不可抗力导致停工：因不可抗力因素导致停工，双方互不承担违约责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.停工补偿协议：明确双方在停工期间的权益和责任的协议。3.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。4.赔偿责任：因违约行为给对方造成损失，应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.停工原因争议：通过友好协商解决，无法解决的，可向法院提起诉讼。2.工期延误：按照主合同约定顺延工期，并协商解决相关费用问题。3.额外费用分担：根据主合同约定，协商分担停工期间产生的额外费用。4.人员工资、保险、福利支付：按照主合同约定支付，如有争议，可通过协商或法律途径解决。五、所有应用场景：1.因甲方责任导致工程停工，需要明确双方在停工期间的权益和责任。2.因乙方责任导致工程停工，需要明确双方在停工期间的权益和责任。3.因不可抗力因素导致工程停工，需要明确双方在停工期

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论