2024年建设工程施工合同例文（四篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同例文发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：结构形式：层数：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价(大写)：(人民币)元(小写)：元(其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。)2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4：);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：_____(公章)承包人：_____(公章)地址：_____地址：_____邮政编码：_____邮政编码：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____电话：_____电话：_____传真:传真：开户银行：_____开户银行：_____2024年建设工程施工合同例文（二）建设工程施工合同甲方：（委托人/业主）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：（承包人/施工单位）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于甲方是具备建设工程建设资格的委托人/业主，乙方是具备相应资格和能力的建筑施工单位，双方经友好协商，本着公平、自愿、平等、诚实、信用的原则，达成以下协议：第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地址：1.3项目概况：1.4建设规模：1.5工程造价：1.6工期：第二条施工内容及要求2.1乙方负责完成的工作内容：2.2施工要求：2.3质量标准：2.4安全要求：2.5现场管理：第三条合同价款及支付方式3.1合同价款：3.2合同价款支付方式：3.3付款期限：3.4迟延支付：第四条材料供应及验收4.1材料供应：4.2材料验收：第五条工期及延期5.1合同规定的工期：5.2工期延长的情况及程序：第六条变更和索赔6.1变更工程：6.2索赔及处理方式：第七条违约与解除7.1任何一方违约情况：7.2违约责任及违约金：7.3解除合同条件及程序：第八条保修期8.1保修期及责任：8.2保修期内维修的问题：第九条争议解决9.1争议解决方式：9.2适用法律：第十条合同生效及变更10.1合同生效方式：10.2合同变更方式：第十一条其他事项11.1本合同未尽事宜：11.2附件：第十二条合同解释与争议解决12.1本合同的解释和争议解决应遵守中华人民共和国法律法规。12.2对于因合同解释或履行引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十三条合同的签订13.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2本合同自双方签订后生效。13.3本合同的附件为不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：2024年建设工程施工合同例文（三）发包人(全称)：_____承包人(全称)：_____根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________________________。2.工程地点：________________________________________。3.工程立项批准文号：________________________________。4.资金来源：________________________________________。5.工程内容：________________________________________。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.工程承包范围：_____。二、合同工期计划开工日期：____年____月____日。计划竣工日期：____年____月____日。工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_____标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写_____)(￥____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元);2.合同价格形式：____________________________________。五、项目经理承包人项目经理：___________________________________。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于____年____月____日签订。十、签订地点本合同在_____签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_____生效。十三、合同份数本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。发包人：_____(公章)承包人：_____(公章)法定代表人或其委托代理人：_____法定代表人或其委托代理人：__________(签字)_____(签字)组织机构代码：_____组织机构代码：_____地址：_____地址：_____邮政编码：_____邮政编码：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____电子信箱：_____电子信箱：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____2024年建设工程施工合同例文（四）合同编号：【编号】合同签订日：【年月日】甲方(委托方)：【甲方名称】法定代表人/授权代表人：【甲方代表人名称】联系地址：【甲方地址】联系电话：【甲方电话】乙方(承包方)：【乙方名称】法定代表人/授权代表人：【乙方代表人名称】联系地址：【乙方地址】联系电话：【乙方电话】经甲方与乙方友好协商并充分讨论，就有关【建设工程名称】的施工事宜达成协议，本合同具有合法性及约束力，为了明确双方权益，特制定本施工合同，以后行。本合同共【X】份，甲乙双方各执【X】份，具有同等法律效力。第一条合同目的及约定1.1目的：乙方同意按照甲方委托，进行【建设工程名称】的施工，按照合同约定的工期、质量等要求，完成工程施工任务。1.2设计文件：甲方已提供乙方相关的设计文件，乙方对该设计文件已经进行了认真阅读，并确保能够按照该设计文件进行施工。1.3工程内容：【建设工程名称】工程的施工包括但不限于以下工作：（1）【具体工作内容1】；（2）【具体工作内容2】；（3）【具体工作内容3】；（4）【具体工作内容4】；1.4工程合同价款：乙方完成以上施工任务，甲方向乙方支付的工程合同价款为人民币【具体金额】元。第二条工程施工期限和进度2.1工程施工期限：工程施工期限自本合同签署之日起，计划为【具体时间段】。2.2工程进度：乙方应按照合同约定的施工进度，按时完成工程。第三条工程质量和安全3.1工程质量：乙方保证施工过程中的质量符合国家相关标准和规定，保证工程的合格使用和安全性。3.2工程安全：乙方对工程施工期间的安全负有责任，必须严格按照国家相关标准和规定，采取必要的安全防护措施，确保工程安全。第四条工程变更和索赔4.1工程变更：任何对工程进行重新设计、变更工程性质或者增减工程量的需求，必须经甲方书面同意，双方重新协商签订变更合同。4.2工程索赔：如因甲方原因导致工程施工受阻、变更等情况，乙方有权要求甲方承担因此而产生的额外费用。第五条工程验收和交付5.1工程验收：工程竣工后，乙方应主动向甲方提出工程验收申请，并负责组织验收工作。5.2工程交付：工程在验收合格后，乙方应按时将工程交付给甲方。第六条违约责任6.1乙方违约：如乙方违反本合同约定，未按时、按质完成工程施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权按照合同约定的方式采取措施追究乙方责任。6.2甲方违约：如甲方未按时支付工程合同价款，未按合同约定提供设计文件等，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权按照合同约定的方式采取措施追究甲方责任。第七条争议解决和法律适用7.1争议解决：本合同在履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法