#每天学一点法律#之建设工程合同(2024版)

每天学一点法律之建设工程合同(2024版)合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的设计和施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建设工程项目的设计和施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款包括：__________2.3合同价款的支付方式：__________第三条合同履行3.1乙方应按合同约定完成工程的设计和施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2乙方应按照合同约定的时间和进度完成工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。3.3甲方应按合同约定支付合同价款，如有延迟支付，应承担相应的违约责任。3.4甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。第四条保密条款4.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等，应予以严格保密。4.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程的设计和施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期赔偿金、工程质量修复费用等。5.2甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于逾期支付赔偿金、利息等。5.3双方因违反本合同导致的损失，应依法承担赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计方案

2.施工图纸

3.工程预算明细表

4.甲方支付凭证

5.乙方施工进度报告

6.工程质量检测报告

7.保密协议

8.补充协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程设计和施工，认定违约行为。

2.甲方未按合同约定支付合同价款，认定违约行为。

3.乙方未按照合同约定的时间和进度完成工程，认定违约行为。

4.甲方未提供乙方施工所需的现场条件，认定违约行为。

5.双方未按照保密协议约定保密信息，认定违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的建设工程项目的业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的设计和施工单位。

3.工程设计方案：指为完成工程所需的建筑设计、结构设计、设备选型等设计文件。

4.施工图纸：指为指导下属施工单位进行施工所提供的详细图纸和说明。

5.工程预算：指为完成工程所需的全部费用预测。

6.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的法律责任。

7.保密协议：指双方在合同履行过程中对获取的商业秘密、技术秘密、运营数据等予以保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误问题，乙方应立即通知甲方，并采取措施加快进度。

2.遇到设计方案变更问题，双方应协商一致并签订补充协议。

3.遇到现场施工条件不足问题，甲方应及时提供所需条件，确保工程顺利进行。

4.遇到支付价款延迟问题，乙方可与甲方协商解决，如有必要可依法向法院提起诉讼。

5.遇到合同争议问题，双方应通过友好协商解决，协商不成的可向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设工程项目业主，乙方为具有相应资质和能力的设计和施工单位的情况。

2.适用于新建、扩建、改建等建设工程项目的设计和施工。

3.适用于乙方