2024年建筑安装工程分包合同格式范文（四篇）

第4页共4页2024年建筑安装工程分包合同格式范文订立合同双方：_____以下简称总承包人_____以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_____工程之建筑安装任务，经充分协商，将订立本合同。第一条工程名称_____（指分包部分之工程名称）。第二条工程地点_____________________________________。第三条工程范围_____（可用列附表办法）。第四条质量标准_____（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。第五条承包人_____（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。第七条工程包价本工程包价计人民币____元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）第八条付款办法_____第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自____年____月____日开工至____年____月____日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围内的_____工程，自____年____月____日开工于____年____月____日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法_____第十二条关于工程保密办法_____第十三条违约责任_____第十四条特殊条款_____第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条合同份数本合同正式本两份，双方各执一份，副本____份，总承包人收执____份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执____份第十七条合同附件总承包人：_____负责人：_____地址：_____电话：_____分包方：_____负责人：_____地址：_____电话：_________年____月____日订立附表l工程项目一览表工程预算号工程名称单位工程数量预算（概算）价值预定工期开工、竣工备注附表2总承包方（发包人）负责供应材料表品种规格单位数量交货时间交货地点备注2024年建筑安装工程分包合同格式范文（二）分包合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方计划在____年进行建筑安装工程，为保证工程顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概述1.1项目名称：建筑安装工程1.2项目地点：（具体地址）1.3工程范围：按照《建筑安装工程设计方案》及相关图纸规定的建筑安装工程内容。1.4工期：自合同签订之日起，至____年月日前竣工。1.5项目预算：根据双方协商达成的工程总造价为准，金额为人民币（大写）万元。第二条乙方责任2.1乙方按照《建筑安装工程设计方案》及相关图纸要求，负责工程施工、管理及质量保证等工作。2.2乙方应组织专业技术力量，合理安排人员，按工程进度要求进行施工，并保证施工质量符合国家相关标准及规定。2.3乙方应按时完成工程，并保证工程安装质量达到设计要求。第三条甲方责任3.1甲方应向乙方提供工程设计方案、施工图纸及相关资料，并协助办理建设工程施工许可手续。3.2甲方应按合同约定的工期，按进度支付工程款项。第四条价格和支付方式4.1乙方为本工程总承包商，乙方与甲方约定的总包合同金额为人民币（大写）万元。其中，甲方按照工程进度划分，每月向乙方支付工程款项。4.2乙方应向甲方提供合格的工程材料和施工所需的设备、机械等，并保证材料符合国家相关标准。第五条变更和索赔5.1如甲方需要对工程范围进行变更，应提前书面通知乙方，并重新协商确定价格和工期等相关事宜。5.2如乙方所承担的工程范围发生变更，乙方应及时提出变更索赔，并与甲方协商解决。第六条违约责任6.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应按双方约定承担违约责任。6.2如因不可抗力等因素导致无法履行合同，双方应及时通知对方，并协商解决办法。第七条保密条款7.1双方应对工程施工过程中所涉及的所有技术、图纸、资料等予以保密。7.2未经甲方书面同意，乙方不得将合同约定的工程分包给其他单位或个人。第八条争议解决8.1双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同解除9.1双方经友好协商，一致同意解除合同的，应签订解除合同书并注销。解除合同日期为解除合同书签署之日起。第十条附则10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收为止。甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：2024年建筑安装工程分包合同格式范文（三）建筑安装工程分包合同甲方（总包方）：【公司名称】地址：【公司地址】联系电话：【联系电话】乙方（分包方）：【公司名称】地址：【公司地址】联系电话：【联系电话】鉴于甲方需承担【项目名称】安装工程项目的总包工作，为了保证工程的顺利进行，经双方友好协商，达成以下合同：第一条合同项目及范围1.1本合同的项目为【项目名称】的安装工程总包工作，具体包括但不限于【列出具体项目范围】。1.2乙方承担本合同中约定的工作内容，按照甲方的要求完成相应的工作任务。第二条工程期限2.1本合同工程期限为【具体日期】起至【具体日期】止，共计【工期长度】。2.2若因甲方原因延长工期，应向乙方支付相应的延期费用。第三条施工费用及支付方式3.1本合同工程总价为【金额】，包括材料采购及乙方工程服务费用等。3.2甲方按照工程进度及完成情况向乙方支付工程款项，付款方式为【具体支付方式】。3.3如乙方提前完成工程任务，甲方可根据实际情况提前支付相应款项。第四条质量和标准4.1乙方需按照甲方的技术要求和工程标准进行工程施工，确保工程质量符合相关标准和规范。4.2如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应在规定的时间内完成整改工作。第五条竣工验收和保修期5.1乙方完成工程后，甲方有权组织相关专业人员进行竣工验收，验收合格后方可进行工程交付。5.2工程保修期为【保修期限】，保修期内，乙方承诺对工程质量出现的问题进行及时修复。5.3在保修期外，如出现非人为原因导致的工程质量问题，乙方仍需负责修复工作，但甲方应承担相应维修费用。第六条合同解除和违约责任6.1若一方违约未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。6.2任何一方如需解除本合同，应提前【提前解除通知期】向对方发出解除通知书，并经双方协商一致解除合同。第七条争议解决7.1本合同的履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。7.2对于因合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向争议解决委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条其他事项8.1本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】。甲方（总包方）：乙方（分包方）：签字：签字：日期：日期：2024年建筑安装工程分包合同格式范文（四）订立合同双方：_____以下简称总承包人_____以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_____工程之建筑安装任务，经充分协商，将订立本合同。第一条工程名称_____（指分包部分之工程名称）。第二条工程地点_____。第三条工程范围_____（可用列附表办法）。第四条质量标准_____（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。第五条承包人_____（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。第七条工程包价本工程包价计人民币____元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）第八条付款办法_____第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自____年____月____日开工至____年____月____日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围内的_____工程，自____年____月____日开工于____年____月____日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法_____第十二条关于工程保密办法_____第十三条违约责任_____第十四条特殊条款_____第十五条合同有效期限，本合同