2024年建设工程合同参考样本（3篇）

第3页共3页2024年建设工程合同参考样本甲方（供方）：_____乙方（需方）：_____甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算2、以上价格不含税，3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）、二、质量检验：1.质量标准：按国家有关规定标准验收2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。三、付款方式：本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：_____元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。四、交货方式、交货时间、交货地点：1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达3.交货地点：五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）六、对产品提出异议的时间和办法：乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于____日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，____日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!七、违约责任1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;八、其他条件1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。甲方（签名）：_____乙方（签名）：_____地址：_____地址：_____2024年建设工程合同参考样本（2）【合同编号】：_______建设工程合同书甲方（发包方）：名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方（承包方）：名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________根据《中华人民共和国建设工程法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就以下工程达成合作意向，特订立本合同，并约定如下：第一条项目名称本工程的名称为：________。第二条工程地点本工程的施工地点为：________。第三条工程范围本工程的工程范围包括但不限于：________。第四条工程造价本工程的总投资金额为：________。第五条工期本工程的工期为：________。第六条工程质量1.乙方应严格按照相关国家标准和法律法规，以及甲方的要求进行工程质量控制。2.乙方应保证工程的质量符合甲方的要求，并承担因工程质量不合格所引发的一切责任和费用。第七条工程进度1.乙方应按照工期要求合理组织施工，确保工程按时完成。2.如因乙方原因导致工期延迟，乙方应承担相应的违约责任。第八条性能保证乙方应对工程所使用的设备、材料等提供相应的性能保证，并对质量问题承担相应的保修责任。第九条付款方式1.甲方应按照双方协商，按阶段支付工程工程款项。2.乙方应提供相应的发票和其他相关支付文件。第十条违约责任1.乙方如未按时履行合同约定的义务，应向甲方支付违约金。2.如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付相应的滞纳金。第十一条保密义务双方应对本合同的内容及其他双方因履行本合同而获得的商业秘密等加以保密。第十二条争议解决双方对本合同履行发生的争议应通过友好协商解决；若协商不成，应将争议提交仲裁机构或司法机关进行裁决。第十三条附则1.本合同中未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。2.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________日期：________乙方（盖章）：________日期：________【附件1】：工程报价单【附件2】：设计图纸【附件3】：施工计划【附件4】：技术方案2024年建设工程合同参考样本（3）合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】地址：【地址】乙方：【乙方名称】地址：【地址】鉴于双方本着平等互利的原则，就【工程名称】工程的承建事宜达成如下协议，具体内容如下：一、合同工程范围：1.1甲方委托乙方承担【工程名称】工程的设计、施工及相关工程管理服务。1.2工程期限：自合同生效之日起【具体时间】内完成。二、合同价款及支付方式：2.1合同总价款为【具体金额】，支付方式为一次性付清。2.2乙方应于工程开工前，提供总价款【百分比】的质保金作为保证，施工完工并通过竣工验收后支付剩余款项。三、工程质量要求：3.1乙方应按照相关法规和规范要求完成工程，并保证工程质量符合国家标准。3.2在工程期限内如发现工程质量问题，乙方应立即协调解决，并承担相应责任。四、工程变更及延期：4.1若甲方需求对工程进行变更，须书面通知乙方并经双方协商达成一致。变更费用由甲方承担。4.2若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方并重新商定工程期限。五、质保期：5.1工程竣工验收合格后，质保期为【具体时间】，期间内乙方应保修工程质量问题。六、违约责任：6.1若任何一方未履行合同规定，应承担相应的违约责任。6.2在工程施工过程中如发生双方无法协商解决的纠纷，应提交相关证据并寻求第三方仲裁。七、法律适用及争议解决