2024年绿化工程合同电子版（三篇）

第2页共2页2024年绿化工程合同电子版发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）一、工程内容棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。二、合同价款合同固定单价：以450元/吨计价，以发包签收的实际用量计算。三、结算价款①、本合同为固定单价合同（不因市场价格上下波动而调整），即为完成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价;，②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等;四、付款方式工程完工，且发包人验收合格，凭正式发票在五个工作日内付清。五、工期：____年____月____日完工。六、此合同如有异议，双方协商解决;协商不成，由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。七、此合同一式二份，双方签字盖章后生效，发包人、承包人各执一份。八、本合同于____年____月____日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年绿化工程合同电子版（二）合同编号：█████绿化工程合同甲方（发包方）：█████████████████████地址：███████████████████████联系电话：█████████████乙方（承包方）：█████████████████████地址：███████████████████████联系电话：█████████████鉴于甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方为其进行绿化工程服务事宜达成如下协议，共同遵守：第一条项目概况1.1甲方承诺将委托乙方进行绿化工程服务。1.2乙方承诺接受甲方的委托，按照合同约定的标准和要求进行绿化工程服务。第二条工程内容2.1绿化工程内容包括但不限于：园林造景设计、苗木采购、园林绿化施工、养护管理等。2.2乙方需要对绿化工程的具体内容进行详细设计，并在甲方确认后进行施工。第三条合同金额及支付方式3.1本合同总金额为人民币（大写）___________________（小写）___________________元整。3.2甲方应在本合同签署后的三个工作日内支付合同金额的50%作为预付款。3.3乙方应在绿化工程完工后的三个工作日内提供合格的工程验收报告和发票，甲方将支付合同金额的50%作为尾款。第四条工期要求4.1本合同规定的工期为自甲乙双方签订合同之日起开始计算，工期为_______天。4.2若乙方因不可抗力或其他正当理由无法按时完成工程，应及时向甲方提出书面申请，甲方可以根据实际情况决定是否同意延长工期。第五条保证金5.1甲方给予乙方一定数额的保证金作为履约保证。5.2保证金数额为人民币（大写）___________________（小写）___________________元整。5.3乙方应在签订本合同时向甲方缴纳保证金，保证金将于工程验收合格后返还给乙方。第六条质量保证6.1乙方保证绿化工程的质量符合国家标准和甲方的要求。6.2在绿化工程完工后的一年内，如发现瑕疵或质量问题，乙方应负责免费修复或进行相应补偿。第七条违约责任7.1若甲方未按合同约定支付款项，甲方应向乙方支付延期支付款项的利息。7.2若乙方未按合同约定完成绿化工程或存在质量问题，乙方应面对相应的违约责任。第八条保密条款8.1乙方在履行本合同期间及终止本合同时，应对甲方提供的所有商业秘密及机密信息保密。8.2未经甲方书面同意，乙方不得向第三方透露任何与本合同有关的信息。第九条争议解决9.1甲乙双方如因本合同引起争议，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼解决。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。10.2本合同的附件与主体具有同等法律效力。10.3对本合同的修改、补充或解释必须以书面形式进行，并由甲乙双方共同签字或盖章。10.4本合同有效期为自甲乙双方签署之日起。（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：2024年绿化工程合同电子版（三）绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利，保质保量、按期完成工程建设任务。经甲、乙双方协商一致，特签定如下合同条款：第一条：工程地点和名称：1、工程地点：______________________________________。2、工程名称：国道东段路两侧绿化工程。第二条：下列文件应被视为本合同的组成部分。即：1、在合同实施间，甲方和乙方签定的其他协议。2、图纸和工程量清单：由甲方提供的绿化设计方案和工程量清单为依据。3、双方有关工程的洽商、变更及书面协议或文件视为本合同的组成部分。第三条：承包方式：1、承包内容：绿化施工。2、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、保养护、包成活率、包安全。3、工程造价：按中标价贰拾陆万陆仟壹佰叁拾柒元伍角（￥266137.50元）签定合同（附工程量清单），苗木单价一次性包死，竣工验收合格后，工程量按实计算。4、施工过程中的工程变更：以甲方代表的签证为依据按实调整。第四条：开、竣工日期：本工程自至第五条：工程质量及安全：1、工程质量的施工、检验和评定，按有关施工技术规范和质量检验评定标准为依据。2、乙方必须严格按施工图、说明书和施工操作规范进行施工，以确保质量和安全。3、乙方应积极认真地编制施工方案，与开工日前报甲方审定，乙方评审定的施工方案进行组织和施工，确保工程的顺利完成。4、设计变更需经甲方签字认可方能生效，乙方应认真熟悉图纸，严格执行有关标准。5、苗木起挖、装卸、运输、堆放严格按照操作规范执行。6、栽植过程中把握好开塘、栽植、浇水等工作的质量关。第六条：材料组织供应的要求：1、所有苗木由乙方自行组织供应，乙方进场的苗木符合品种、规格、数量和质量要求，甲乙双方认可后方可使用。2、苗木进场按照施工进度计划迅速进场。第七条：工程价款的支付：1、工程价款的支持：工程竣工经验收合格后付工程总价的50%，年底月日前付清工程总价的30%，年月底前付工程总价的20%.2、工程价款的结算：工程价款按实际发生的工程量为依据。第八条：工程竣工验收及缺陷责任期：1、工程竣工验收，应以施工图纸及说明为依据。2、工程竣工前，乙方应先组织进行自检。3、甲方在接到乙方工程竣工报告后10天内，甲方应组织相关单位进行竣工验收。第九条：附则：1、本工程合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工程缺陷责任期满全部竣工验收合格，结清工程价款后失效。2、乙方在施工过程中，甲方应提供一切施工便利条件，如：电、水等、地方矛盾协调。3、缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为竣工验收后一年。4、在缺陷养护期内，承包人及时做好保洁、除草、施肥、病虫害防护，修剪整技，浇水补湿、补栽等一系列养护管理，确保成率达98%.5、在缺陷养护期内，发生汽车压坏苗木、人员故意损坏、盗窃等事宜，一切由甲方解决，乙方协助，费用有甲方一次付清。6、本工程未尽事宜，甲、乙双方协商确定。7、本工程一式两份，正本甲、乙双方各执壹份，副本/份。甲方：_____