全新砌砖施工合同范本下载

全新砌砖施工合同范本合同编号：__________全新砌砖施工合同范本第一章：总则第一条本合同的订立，是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致而订立的。第二条本合同的施工范围：____________________。第三条本合同的工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二章：合同双方甲方：1.1名称：____________________1.2地址：____________________1.3联系人：____________________1.4联系电话：____________________乙方：2.1名称：____________________2.2地址：____________________2.3联系人：____________________2.4联系电话：____________________第三章：施工内容与质量第三条本合同施工内容：按照甲方提供的施工图纸和施工要求，乙方负责完成砌砖施工。第四条施工质量标准：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合设计要求和施工规范。第四章：合同价格与支付第五条合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第六条支付方式：6.1甲方在合同签订后____天内，向乙方支付合同总价__%；6.2乙方在工程验收合格后，甲方支付合同总价__%；6.3剩余的合同总价__%，作为乙方工程保修金的预留。第五章：施工期限与延期第七条乙方应按照合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付甲方合同总价__%的违约金。第八条甲方应按照合同约定的时间提供施工图纸、施工场地、施工材料等，如因甲方原因导致工程延期，每延期一天，甲方应支付乙方合同总价__%的违约金。第六章：工程验收与保修第九条工程验收：乙方在工程完成后，应向甲方提供完整的工程资料，甲方按照合同约定的标准进行验收。第十条工程保修：乙方应按照国家相关法律法规和合同约定，对施工的工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为____个月。第七章：违约责任第十一条甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第八章：争议解决第十二条本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章：其他约定第十三条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明第五章：施工期限与延期第七条乙方应按照合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付甲方合同总价__%的违约金。第七条补充条款：7.1当甲方为主导时，甲方应按照合同约定的时间提供施工图纸、施工场地、施工材料等，如因甲方原因导致工程延期，每延期一天，甲方应支付乙方合同总价__%的违约金。7.2当乙方为主导时，乙方应按照合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付甲方合同总价__%的违约金。第八章：违约责任第十一条甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十一条补充条款：11.1当甲方为主导时，如甲方未按照约定提供施工图纸、施工场地、施工材料等，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。11.2当乙方为主导时，如乙方未按照约定完成施工，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第十二条本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条补充条款：12.1当甲方为主导时，如甲方在合同履行过程中发生争议，甲方应优先选择友好协商解决，协商不成再向法院提起诉讼。12.2当乙方为主导时，如乙方在合同履行过程中发生争议，乙方应优先选择友好协商解决，协商不成再向法院提起诉讼。第十三章：工程验收与保修第十条工程保修：乙方应按照国家相关法律法规和合同约定，对施工的工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为____个月。第十条补充条款：10.1当甲方为主导时，甲方有权要求乙方在工程验收合格后提供完整的工程资料，以便甲方进行后续的管理和使用。10.2当乙方为主导时，乙方应在工程验收合格后向甲方提供完整的工程资料，并确保工程资料的准确性和完整性。第十四章：其他约定第十四条双方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第十四条补充条款：14.1当甲方为主导时，甲方不得无故干预乙方的正常施工，不得擅自变更施工内容和要求，如有变更，应与乙方协商一致并书面确认。14.2当乙方为主导时，乙方应严格按照合同约定的标准和质量进行施工，不得擅自降低施工标准，如有违反，乙方应承担相应的违